安装窗帘合同

这是一份小雨596小编为您制作的“安装窗帘合同”期待让您喜欢。随着社会不断的快速进步，法律规定因重大误解而订立的合同可以变更或撤销。签订合同可以更清楚的按照合同上的条款办事。真诚邀请您来对本文参考阅读！

安装窗帘合同(篇1)

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

经甲乙双方协商，甲方将 的制作安装承包给乙方施工。

为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。

一、工程项目：

二、工程承包形式：

本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。

三、工程质量：

合格

四、主辅材料：

五、产品质量要求：

乙方根据甲方要求式样制作，双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作（具体尺寸按每个窗框测得的具体尺寸为准。）

六、工程量与单价：

工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算。

遮光布每平方米单价xx元/㎡

窗帘杆每米单价xx元/m

安装费；xx元

工程量：xx

合计xx元，大写： xx

七、工程进度：

1、为了保证质量和进度，安装期间，甲乙双方应相互协商配合，互创安装条件。

2、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。

3、不可抗力造成的安装延误，双方察看后认定解决。

八、付款方式：

安装结束，验收合乎要求后所有费用一次性付清。

九、其他事项：

1、安装好的遮光布不得损坏，如有损坏由责任方负责。

2、乙方安装人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供安装条件，并密切配合乙方完成施工任务。

3、本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。

4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公平公正和诚实信用的原则协商解决。

5、本合同一式二份甲、乙双方收存，签字盖章后生效，财务结算完毕后自动失效。

甲方： （盖章）

甲方代表：

日期：

乙方： （盖章）

乙方代表：

日期：

安装窗帘合同(篇2)

2022窗帘买卖安装合同是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。窗帘买卖安装合同能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022窗帘买卖安装合同正文内容

卖方：

买方：

根据《民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。

一、增加项目总价：

合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写元整。注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。

二、付款日期及结算方式

安装完工之日即结算增加工程款人民币大写元整，以下两种方式由甲方自愿选择：当面交付现金;通过银行转帐。

三、交货方式、期限

1.乙方自行送货安装。

2.交货工期为10日。

3.交货、安装地点：________________________________________

四、违约责任

违约责任

1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。

2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。

3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘坐垫台布应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。

4.甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。

五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。

六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。

七、本合同于____年__月__日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。

八、其他约定

本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。

补充条款

甲方：乙方：

传真：传真：

电话：电话：

安装窗帘合同(篇3)

委托方(甲方):___________________

承揽方(乙方):___________________

根据国家有关法律、法规及相关规定，甲乙双方本着平等互利的原则，经双方友好协商一致，达成以下协议，供双方遵守执行。

一、订购安装内容：

甲方将_______公司办公楼的窗帘装修交由乙方制作、安装。订制窗帘的材料由甲方决定，乙方负责按照设计效果图提供窗帘制作方案和各种材料样品供甲方挑选，甲方选定材料后由乙方在约定的时间内制作、安装窗帘。

二、规格型号、数量、价款：

1、承包方式：包工包料，不得转包、分包。

2、工程量：_____套窗帘。

3、窗帘规格：型号_______，具有防紫外线功能。

4、合同价款：窗帘制安每套定价为______元(含税价,总计____套)，合同总价为人民币小写______元，人民币大写____________元整。

三、结算方式：

窗帘验收合格后，乙方需向甲方提供发票及验收合格证明办理结算货款手续，甲方在五个工作日内结清合同价款。

四、交付日期：

从双方合同签订之日起十日内将所有的窗帘制作安装完毕，交付使用。如果因甲方原因需要延长工期，以甲方通知安装为准。

五、质量要求：

乙方按甲方选定的规格、材质、花色供货。帘布产品质量符合国家级标准，毛纺(含毛涤)产品符合FZ/T-24002-98(精梳)，FZ/T2400-93(粗梳)，合成纤维丝织物符合GB/T17253-1998标准，不起毛、不起球、不泛光、不褪色、不崩纱。其它配件符合国家技术规范和质量标准。如发生所供产品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

六、保修期限：

乙方承诺由乙方制作安装的窗帘在半年发现存在质量问题免费更换，并在二年实行免费保修，保修期内随叫随到。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方不正常使用造成损坏，甲方需承担购买损坏配件费用。

七、违约责任：

1、由于乙方原因逾期履行合同的，自逾期之日起，乙方向甲方每日偿付合同总价____‰的违约金;乙方逾期_____日不能交付的，应向甲方支付合同总价____%的违约金，同时甲方有权终止合同。

2、甲方逾期支付货款的，自逾期之日起，向乙方每日偿付合同总价____‰的违约金;甲方无正当理由拒付货款的，应向乙方偿付合同总价____%的违约金。

本合同一式两份，甲、乙双方各壹份，双方签字盖章后生效。合同工程款全部支付后，自行失效。

甲方(签字盖章)：______________

乙方(签字盖章)：______________

_____________年______月______日

精选阅读

石材供应安装合同汇总(3篇)

怎么写合同才显得更加合规？合同就可以更好的为人们服务了。合同力求在完成交易目的的同时，最大限度的保证当事人合法权益及最大限度规避交易风险，在这里小雨596编辑为大家推荐一篇值得一看的《石材供应安装合同》文章，希望下面提供的信息能够对你的问题有所解答！

石材供应安装合同(篇1)

石材供应安装合同一

甲方(需方)：____________________________________

代表人：

乙方(供方)：____________________________________

代表人：

牡丹江财政干部培训中心(镜泊湖)综合楼停车场、中心餐厅至总台路面及停车场等地面铺装工程，需要 石材，经甲乙双方协商订立如下条款：

第一条 石材规格

以上板材合计： 规格板总面积 平方米，

规格板总面积 平方米，

规格板总面积 平方米。

第二条 石材质量以甲方封样样板为准，厚度误差小于2mm,对角误差小于2mm，无疵点。

第三条 甲乙双方商定 规格板材每平米单价 元人民币。

规格板材每平米单价 元人民币。

合计总价款 元人民币。

第四条 付款方式：签订合同当天甲方向乙方支付 元做订金，结算时订金抵作材料款，乙方按照甲方要求规定的时间将石材运至工地现场，经甲方现场员检验合格即支付所到材料款。

第五条 交货时间：乙方的石材加工总时间为 天即到 日之前必须分批次全部运至工地现场。首批石材运到工地现场时间为 日之前，第二批到场时间 日之前。

第六条 违约责任：甲方必须在石材到场检验合格当日支付所到石材款，如因甲方未及时付清石材款而导致加工周期延误由甲方负责，乙方必须按照合同规定的质量和数量按照规定的时间将石材运至工地现场，如因乙方的原因导致工地施工延误，乙方须双倍返还甲方所交订金作为赔偿。

第七条 运输方式：乙方负责石材包装及联系运送车辆，石材运至工地现场甲方负责卸车并支付车辆运费，甲乙双方商定石材运送单价 元/吨，如有变动乙方须提前电话联系甲方商定此事。

第八条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第( )项处理：(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。

第九条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十一条 本合同共一式 份，由甲、乙双方各执正本一份。

订立合同人：

甲方：____________________ (盖章)

经办人：____________ 电话：____________

开户银行帐号：____________ ____年__月__日

乙方：____________________ (盖章)

经办人：____________ 电话：____________

开户银行帐号：____________ ____年__月__日

石材供应安装合同二

甲方：XX市华通建设有限公司

乙方：XX市解放区西环路云山石材加工部

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程实际情况，经甲乙双方以公平、公正、合理的的原则协商，甲方同意将博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆加工和安装承包给乙方，具体协商约定如下：

一、工程概况

1、工程名称：博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆工程

2、工程地点：博爱县文化路北面

3、承包范围：青石栏杆

4、承包具体内容：包括原材料、加工、运输、安装及维修。

二、承包范围内工程量及综合单价：  /  m ,  元/m. 综合单价包括青石栏杆加工、包装运输、卸货到指定地点、安装及途中损耗、管理费、利润、税金、现场服务配合费及安装产生的相关费用（如：水、电等）等，运输到施工现场的安装验收合格的成品的最终价格。施工期间不进行价格调整。

三、施工技术质量要求及验收标准

1、材料质量要求及验收标准

按甲方提供给乙方所施工用的样式，柱头图案精致美观，无缺陷。立柱尺寸：高1150mm，截面尺寸：180*180mm；横梁尺寸：长1600mm,宽150mm,厚100mm；

图案板尺寸：长1600mm,宽350mm,厚80mm；（以上长度尺寸均不包括榫卯部分长度）为依据加工。乙方加工材料色泽一致并且无石线、无水纹及缺陷，青石材质须保证石材颜色一致，无风化、裂缝裂纹等瑕疵等质量缺陷，误差控制范围为正负2mm以内。验收以上述要求为标准。产品验收按石材、栏杆国家技术验收标准和施工验收规范要求验收合格.

2、安装要求及验收标准

立柱及横梁、图案板要求方正、垂直，厚度一致。横梁、图案板与立柱链接，采用榫接，立柱必须预留榫口，立柱入榫长度不小于10cm，横梁、图案板入榫长度不小于3cm。安装立柱、横梁、图案板必须垂直，不得污染（如有污染，乙方自行清理，费用自理）。

四、工期要求：

按甲方整体要求进度计划进行，如乙方自身原因在甲方要求的时间内材料不能到场、未完成安装，每推迟一天，罚款1000元。

五、付款方式：

1、按进度付款；

2、每安装成品300米，验收合格支付80%的工程款；

3、栏杆工程竣工验收合格，付款至95%；

4、留5%质保金，栏杆工程竣工验收合格后两个月内无息返还（如在质保期内有质量问题，甲方通知乙方进行维修，如不及时维修，所产生的维修费用将在质保金内扣除）。

六、结算办法

1、按现场安装合格成品实测实量出具结算书。

2、经现场负责人签字认可后报项目部核准。

七、甲方责任：

1、负责与建设方的协调；

2、负责工作面的提供；

3、负责栏杆样式的确定与提供；

4、负责工程款的支付与工程初步验收；

5、负责乙方施工用水、电、路三通及沙子、水泥的提供。

八、乙方责任：

1、施工期间，乙方必须派驻一名负责人长期驻工地全面负责承包范围之内的各项事务，并具有决定一切事务的权利，乙方严格按施工规范、技术交底内容进行施工。

2、施工期间出现质量验收不合格部位，乙方要进行返工、返修，直到验收合格为止，所产生的一切费用由乙方承担。

3、按甲方要求负责栏杆的加工制作、运输、安装。

4、因乙方自身原因造成的工期延误，由乙方负责，给甲方造成损失的由乙方负责。

5、乙方要注意安全文明施工，在供货、安装施工等过程中的一切安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。

九、其他事宜

1、施工过程中如出现不明事宜，由双方协商。

2、本合同经甲乙双方签订之日起生效。望甲乙双方共同遵守。未尽事宜双方协商解决。

十、附件

1、质量保修书

2、栏杆图纸大样图

注：本合同一式贰份甲方执壹份，乙方壹份，具有同等效力，补充协议与此协议具有同等效力

以下空白无内容

甲方（供货方）：

代表签字：

联系电话：

年月日

乙方（供货方）： 代表签字： 联系电话：  年月日

石材供应安装合同(篇2)

甲方：XX市华通建设有限公司

乙方：XX市解放区西环路云山石材加工部

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程实际情况，经甲乙双方以公平、公正、合理的的原则协商，甲方同意将博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆加工和安装承包给乙方，具体协商约定如下：

一、工程概况

1、工程名称：博爱县北横河建设工程（一标段）青石栏杆工程

2、工程地点：博爱县文化路北面

3、承包范围：青石栏杆

4、承包具体内容：包括原材料、加工、运输、安装及维修。

二、承包范围内工程量及综合单价：  /  m ,  元/m. 综合单价包括青石栏杆加工、包装运输、卸货到指定地点、安装及途中损耗、管理费、利润、税金、现场服务配合费及安装产生的相关费用（如：水、电等）等，运输到施工现场的安装验收合格的成品的最终价格。施工期间不进行价格调整。

三、施工技术质量要求及验收标准

1、材料质量要求及验收标准

按甲方提供给乙方所施工用的样式，柱头图案精致美观，无缺陷。立柱尺寸：高1150mm，截面尺寸：180*180mm；横梁尺寸：长1600mm,宽150mm,厚100mm；

图案板尺寸：长1600mm,宽350mm,厚80mm；（以上长度尺寸均不包括榫卯部分长度）为依据加工。乙方加工材料色泽一致并且无石线、无水纹及缺陷，青石材质须保证石材颜色一致，无风化、裂缝裂纹等瑕疵等质量缺陷，误差控制范围为正负2mm以内。验收以上述要求为标准。产品验收按石材、栏杆国家技术验收标准和施工验收规范要求验收合格.

2、安装要求及验收标准

立柱及横梁、图案板要求方正、垂直，厚度一致。横梁、图案板与立柱链接，采用榫接，立柱必须预留榫口，立柱入榫长度不小于10cm，横梁、图案板入榫长度不小于3cm。安装立柱、横梁、图案板必须垂直，不得污染（如有污染，乙方自行清理，费用自理）。

四、工期要求：

按甲方整体要求进度计划进行，如乙方自身原因在甲方要求的时间内材料不能到场、未完成安装，每推迟一天，罚款1000元。

五、付款方式：

1、按进度付款；

2、每安装成品300米，验收合格支付80%的工程款；

3、栏杆工程竣工验收合格，付款至95%；

4、留5%质保金，栏杆工程竣工验收合格后两个月内无息返还（如在质保期内有质量问题，甲方通知乙方进行维修，如不及时维修，所产生的'维修费用将在质保金内扣除）。

六、结算办法

1、按现场安装合格成品实测实量出具结算书。

2、经现场负责人签字认可后报项目部核准。

七、甲方责任：

1、负责与建设方的协调；

2、负责工作面的提供；

3、负责栏杆样式的确定与提供；

4、负责工程款的支付与工程初步验收；

5、负责乙方施工用水、电、路三通及沙子、水泥的提供。

八、乙方责任：

1、施工期间，乙方必须派驻一名负责人长期驻工地全面负责承包范围之内的各项事务，并具有决定一切事务的权利，乙方严格按施工规范、技术交底内容进行施工。

2、施工期间出现质量验收不合格部位，乙方要进行返工、返修，直到验收合格为止，所产生的一切费用由乙方承担。

3、按甲方要求负责栏杆的加工制作、运输、安装。

4、因乙方自身原因造成的工期延误，由乙方负责，给甲方造成损失的由乙方负责。

5、乙方要注意安全文明施工，在供货、安装施工等过程中的一切安全事故均由乙方全部承担，甲方概不负责。

九、其他事宜

1、施工过程中如出现不明事宜，由双方协商。

2、本合同经甲乙双方签订之日起生效。望甲乙双方共同遵守。未尽事宜双方协商解决。

十、附件

1、质量保修书

2、栏杆图纸大样图

注：本合同一式贰份甲方执壹份，乙方壹份，具有同等效力，补充协议与此协议具有同等效力

以下空白无内容

甲方（供货方）：

代表签字：

联系电话：

年月日

乙方（供货方）： 代表签字： 联系电话：  年月日

石材供应安装合同(篇3)

石材供应安装合同范本

随着人们对法律的了解日益加深，人们运用到合同的场合不断增多，合同是对双方的`保障又是一种约束。那么相关的合同到底怎么写呢？下面是小编为大家整理的石材供应安装合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

甲方（需方）：____________________________________

代表人：

乙方（供方）：____________________________________

代表人：

牡丹江财政干部培训中心（镜泊湖）综合楼停车场、中心餐厅至总台路面及停车场等地面铺装工程，需要石材，经甲乙双方协商订立如下条款：

第一条石材规格

以上板材合计：规格板总面积平方米，

规格板总面积平方米，

规格板总面积平方米。

第二条石材质量以甲方封样样板为准，厚度误差小于2mm，对角误差小于2mm，无疵点。

第三条甲乙双方商定规格板材每平米单价元人民币。

规格板材每平米单价元人民币。

合计总价款元人民币。

第四条付款方式：签订合同当天甲方向乙方支付元做订金，结算时订金抵作材料款，乙方按照甲方要求规定的时间将石材运至工地现场，经甲方现场员检验合格即支付所到材料款。

第五条交货时间：乙方的石材加工总时间为天即到日之前必须分批次全部运至工地现场。首批石材运到工地现场时间为日之前，第二批到场时间日之前。

第六条违约责任：甲方必须在石材到场检验合格当日支付所到石材款，如因甲方未及时付清石材款而导致加工周期延误由甲方负责，乙方必须按照合同规定的质量和数量按照规定的时间将石材运至工地现场，如因乙方的原因导致工地施工延误，乙方须双倍返还甲方所交订金作为赔偿。

第七条运输方式：乙方负责石材包装及联系运送车辆，石材运至工地现场甲方负责卸车并支付车辆运费，甲乙双方商定石材运送单价元/吨，如有变动乙方须提前电话联系甲方商定此事。

第八条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下第（ ）项处理：（1）申请仲裁机构仲裁；（2）向人民法院起诉。

第九条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

第十一条本合同共一式份，由甲、乙双方各执正本一份。

订立合同人：

甲方：____________________ （盖章）

经办人：____________电话：____________

开户银行帐号：____________ ____年__月__日

乙方：____________________ （盖章）

经办人：____________电话：____________

2024水电安装合同范本(集锦3篇)

随着人们的法律意识不断增强，合约是保护我们交易的重要手段。合同在不同的工作场合都会起到非常关键的作用，你是否正在因合同如何拟定而一筹莫展呢？小雨596的编辑为您整理了以下相关资料希望对您有帮助：“2024水电安装合同范本”，建议您加入此页到您的收藏中！

2024水电安装合同范本 篇1

甲方： 联系电话：

乙方： 联系电话：

经甲乙双方共同协商，就小区栋号房屋的水电工类装修工程达成协议如下：

一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容，包工不包料的各项单价如下(按实际做的项为准，没做的项结算不计价，未列的临时面议)：

本项工程包括所有水电(强、弱电)气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水，以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装(特殊灯具除外)，每平方米元(包括打线槽)，共计元。面积按套内面积 平米计算。

二、质量要求：

1、以上各项应甲方要求施工，乙方保证质量和效果。

2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。

3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷，水管在下、线管在上。

4、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议，如乙方故意造成材料损失，由乙方按原价赔偿。

5、安装要点：

(1)建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定，塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。

(2)合理确定线管走向，线槽路线最短、不破坏防水;先埋管后穿线;强、弱电分槽分开铺设，一般应相距50厘米，最小相距30厘米;强电线路不走床下、床头、沙发;线槽弹线后用切割机开槽，槽深度为埋管后有1厘米的水泥砂浆保护层，热水管有1.5厘米的保护层;线槽外观横平竖直，大小均匀，墙面横开槽不超过30厘米;暗盒安装要与墙面处理后(指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子)齐平，几个暗盒在一起时要在同一水平线上;PVC管的管径利用率不超过40%;卡子固定PVC管，地面每间隔1米固定，槽每隔2米固定，墙槽每隔1米固定;同一住宅火线颜色应统一，零线用蓝色，地线用黄绿双色线;各弱电子系统都用星形结构。

(3)PVC保护管及接线盒外观没有折扁和裂缝，管口平整;线管接头打胶，线槽边缘拉毛。盖板接线左零右火，两个以上86型底盒并排的，盒与盒之间用锁扣连接，距离1厘米;暗盒必须弯曲敷设时，不得有S弯。连续弯曲超过2次时，加装过线盒;所有转弯处都用弯管器完成，为标准的转弯半径，弯曲半径不得小于该管外径的6-10倍，不得采用国家明令禁止的三通、四通等;在暗管内不得有各种线缆接头。

(4)电线与热水、天然气管之间的平行距离不应小于30厘米，交叉距离不应小于10厘米。

(5)暗盒加装锁扣以保护线路，导线接头应设在接线盒内，主线路不得有截断，副电线围绕主线绞接紧密牢固缠绕6-8圈，先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕2层，再用绝缘黑胶布包扎2层以上，要求均匀紧密包缠。

(6)照明线、开关线用2.5平方毫米线，普通插座用4平方毫米线，厨房插座、客厅空调分别用6平方毫米线，房内线路经甲、乙双方确认后进行适当分组;网络线用超五类双绞线，电话线用2/4芯线或五类双绞线，闭路线用75欧宽带同轴线。

(7)电源插座下口距地30厘米(厨房、卫生间除外，扣除安装木地板高度)，开关下口距地1.3m(扣除安装木地板的高度)，开关距门框0.15-0.2m，同一室内的各类插座面板

在同一水平标高上(挂机空调插座除外)，高差小于5mm，盒内上螺钉铜线裸露不超过1mm，吊顶内无明露导线;强电线及插座与弱电线及插座的水平间距不小于50cm，电线交叉点呈90度直角，避免斜面串扰。

(8)同一回路电线穿入同一根管内，连接开关时，火线接开关;插座接线为右火线，左零线，上地线;所有导线接头必须在线盒内或中转箱内，暗盒接线头留长15-20cm(强弱电箱内留线更长)，所有线路应贴上标签，标明房间号。

(9)根据布线设计方案，结合墙上的点位示意图，用铅笔、水平尺或墨线标注各点位处的暗盒位置。

(10)强电通电测试，网线用网络测试仪测试通断，其他弱电如音视频线、音箱线、电话线等用万用表测试通断;强电接通空开盒之前用绝缘胶布把线头子包好。

(11)电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外，应符合国家现行有关标准规范的规定;提供综合布线工程竣工简图。

(12)水路的安装:

1、家装中给水管全部使用PP-R管。

2、主给水管使用6分，支管使用4分，管道的耐压强度要求热水管使用2.0MP，冷水管使用1.6MP。

3、给水管管道布置横平竖直，左热水右冷水，上热水下冷水。

4、管道敷设完毕后必须进行水压试验，试验压力为0.6MP，试压合格后，管道才允许封闭。

5、按照混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小。

6、排水管必须使用PVC管，主管和座便器使用100mm管，其他位置使用50mm管，特殊位置可使用金属波纹管。

7、要求以最短的距离连至主排水管上，管道过长不利排水顺畅。

8、排水施工完后，必须进行通水试验，检查排水管道是否畅通。

9、地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端，而地砖排水坡度正好相反，要求地漏排水口处于整个地面的最低处。

10、如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题，由乙方赔偿相应损失并无偿整改。

11、乙方承诺质量保证和两年维修服务。

12、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。

13、未经甲方同意，乙方不得将工程转交他人施工。

14、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止出现人身伤害、管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。

15、由甲方办理乙方工人出入手续，并支付相关费用。

16、施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目，甲方应予以先行支付。

17、每天工作结束时乙方需除渣清场。

18、乙方有义务与本装修的其他工种友好配合，若因乙方的不当配合耽误工期，甲方有权扣留乙方的工钱，若因乙方的不当配合造成其他损失的，由乙方承担赔偿。

三、工期：

乙方不得擅自中断施工，乙方在未经甲方同意而中断施工的，乙方须赔偿50元/天的工期延误费，该赔偿费在乙方工钱中扣除。

四、工程结算：

施工期间，乙方不得以任何理由向甲方要求提前支付工钱。工程完工后，由双方共同验收，验收合格后，甲方一次性支付乙方90%工钱，剩余的10%工钱三个月后支付。

五、维修：

1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内包工包料无偿维修。

2、乙方应在甲方通知乙方后24小时内赶到并维修。

3、若因乙方未能按合同及时完成维修，甲方可以安排其他施工队进行维修工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

六、本协议共3页，一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字后生效。

甲方(签字)： 乙方(签字)：

身份证号： 身份证号：

年月日 年月日

签协议地点：

甲方：__________(发包方)

乙方：__________(承包方)

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况

1、工程地点：

2、工程承包方式：a承包人包工包料;

3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元(大写)，若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

第三条：关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-20__和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-20__并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。

2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：水路____米，电路____米

5、乙方承包内容：

1)、水电开槽、布线、穿线、埋槽;

2)、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;

3)、水电施工穿墙、打孔、切割;

4)、开关插座面板安装;

5)、小五金的安装;

6)、后期灯具的安装(水晶灯另计);

7)、其他收费项目另计。

第六条：纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字(盖章)

乙方________签字(盖章)

___年___月___日___年___月___日

甲方：(发包方)____________

联系电话：_______________

乙方：(承包方)____________

联系电话：_______________

本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

1.水电安装施工地点：____________________________________________

2.工期：_________年_______月_______日

3.本项工程预计费用

第二条 材料供应的约定

1.甲方提供的材料

甲方供应材料清单：

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要 材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。如甲方提供的材料有质量问题或规格差异，由此造成工程损失，后期维修费用由甲方承担。

2.甲方采购供应的材料，均应用于本合同规定的安装工程，未经甲方同意，乙方不得挪作他用。

3.乙方提供的材料

乙方供应材料清单：

乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

第三条 关于工程质量及验收的约定

1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20__并参照其他相关法律法规界定。

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

第四条 有关安全生产和防火等的现场管理约定：

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.负责所承工程所产生垃圾的处理工作。

4.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

5.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

6.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

1.工程款付款方式：

布管穿线验收合格后支付工程总款的75%,水电完工后支付剩余款(包含甲方同意增加的费用).

2.乙方承包内容：

1).水电开槽、布线、穿线、埋槽

2).所有水电施工过程的垃圾清理(清理至小区垃圾站，如需外运另外收费)。

3).户内给排水的安装

4).开关面板安装

5).卫生洁具的安装

6).后期灯具的安装

7).其他补充：

3.工程结算方式：

固定总价结算：

第六条 违约责任：

1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

第七条 纠纷处理方式：

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第八条 合同的变更和解除：

1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第九条 其它约定：

1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

2.由于非乙方原因导致需返工或增加工程量另行收费。

3.水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

第十条 附则

(一) 本合同经甲、乙双方签字后生效。

(二)本合同签订后工程不得转包。

(三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

(四)合同有效期至___________

(五) 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字： 乙方签字(盖章)：

年 月 日 年 月 日

甲方： (发包方)

乙方： (承包方)

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条 工程概况

1、工程地点：

2、工程承包方式：。

3、工期：20__年月20__年月日止。

4、合同价款：本合同工程预算造价人民币(大写)，若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。

5、A、工程量确定方式(按以下先后顺序执行)：

1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。

B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式：

1.合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用;

2.合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。

3.当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求(发出指令)后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。

4.由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。

5.由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方

应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。

6.当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工

程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和(或)延误的工期由乙方承担。

7.凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合

同价款的依据。

8.在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，

以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。

第二条关于材料供给约定

1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。

2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。

第三条关于工程质量及验收的约定

1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

第四条 关于安全生产各防火的现场治理的约定

1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条 工程付款方式、承包内容、结算的约定

1、第一笔;

2、第二笔;

3、第三笔;

4.第四笔;

5.第五笔;

6.第六笔;

7.第七笔;

6、本工程保修期，保修期从竣工验收签章之日起算。

7、乙方承包内容：板安装;5、后期灯具及洁具的安装;

第六条纠纷处理

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条 全同的变更和解除

1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条 其它约定

1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的`工期延误，经双方确认后可以顺延。

2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条 附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至

5、工程保修期年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字(盖章) 乙方 签字(盖章)

日期：年_ __月__ _日 日期： 年___ 月__ _日

1、家装水电安装协议书

甲方:身份证号码:

联系电话:

乙方:__________水电安装有限公司

营业证号:____________________

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条:工程概况

1.工程地点:;

2.工程承包方式:;

3.工程价款:本工程计价方式

4.付款方式:布管验收合格后支付总的60%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付10%

第二条:具体约定事项

略

第三条:关于材料供应的约定

1.本工程材料供应方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，另一方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，其中一方应及时向材料供应方提出书面意见，材料供应方仍表示使用的，由此造成的工程损失和一切后果均由此次材料供应方承担。

2.材料供应方供应的材料均应用于本工程，非经另一方同意不得挪作他用。

第四条:有关安全生产和防火等的现场管理约定

1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理。

4.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

5.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

6.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：关于工程质量及验收的约定

1.本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB50210-20__及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-20__并参照其他相关法律法规界定。

2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

3.工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

第六条：纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。

第七条：合同的变更和解除

1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。

2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定

1.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次

甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

2.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。

3.由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：附则

1.本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

3.合同有效期至。

4.水电工程保修三年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方签字(盖章)：________________乙方签字(盖章)：________________

年月日年月日

2、房屋水电类装修协议书

甲方：联系电话：

乙方：联系电话：

经甲乙双方共同协商，就__小区幢号房屋的电工类装修工程达成协议如下：

一、乙方负责承建甲方房屋电工装修内容，包工不包料的各项单价如下(按实际做的项为准，没做的项结算不计价，未列的临时面议)：

本项工程包括所有水电(强、弱电)气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水，以及厨卫五金、镜子与所有开关面板、灯具安装(特殊灯具除外)，每平方米元(包括打线槽)，共计元。面积按套内面积平米计算。拆墙元。

二、质量要求：

1、以上各项应甲方要求施工，乙方保证质量和效果。

2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。

3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷，水管在下、线管在上。

应进行试压和通排水试验。

4、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议，如乙方故意造成材料损失，由乙方按原价赔偿。

5、安装要点：

(1)建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定，塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。

(2)合理确定线管走向，线槽路线最短、不破坏防水;先埋管后穿线;强、弱电分槽分开铺设，一般应相距50厘米，最小相距30厘米;强电线路不走床下、床头、沙发;线槽弹线后用切割机开槽，槽深度为埋管后有1厘米的水泥砂浆保护层，热水管有1.5厘米的保护层;线槽外观横平竖直，大小均匀，墙面横开槽不超过30厘米;暗盒安装要与墙面处理后(指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子)齐平，几个暗盒在一起时要在同一水平线上;pvc管的管径利用率不超过40%;卡子固定pvc管，地面每间隔1米固定，槽每隔2米固定，墙槽每隔1米固定;同一住宅火线颜色应统一，零线用蓝色，地线用黄绿双色线;各弱电子系统都用星形结构。

(3)pvc保护管及接线盒外观没有折扁和裂缝，管口平整;线管接头打胶，线槽边缘拉毛。盖板接线左零右火，两个以上86型底盒并排的，盒与盒之间用锁扣连接，距离1厘米;暗盒必须弯曲敷设时，不得有s弯。连续弯曲超过2次时，加装过线盒;所有转弯处都用弯管器完成，为标准的转弯半径，弯曲半径不得小于该管外径的6-10倍，不得采用国家明令禁止的三通、四通等;在暗管内不得有各种线缆接头。

(4)电线与热水、天然气管之间的平行距离不应小于30厘米，交叉距离不应小于10厘米。

(5)暗盒加装锁扣以保护线路，导线接头应设在接线盒内，主线路不得有截断，副电线围绕主线绞接紧密牢固缠绕6-8圈，先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕2层，再用绝缘黑胶布包扎2层以上，要求均匀紧密包缠。

(6)照明线、开关线用1.5或2.5平方毫米线，普通插座用2.5或4平方毫米线，厨房插座、客厅空调分别用4平方毫米线，房内线路经甲、乙双方确认后进行适当分组;网络线用超五类双绞线，电话线用2/4芯线或五类双绞线，闭路线用75欧宽带同轴线。

(7)电源插座下口距地30厘米(厨房、卫生间除外，扣除安装木地板高度)，开关下口距地1.3m(扣除安装木地板的高度)，开关距门框0.15-0.2m，同一室内的各类插座面板在同一水平标高上(挂机空调插座除外)，高差小于5mm，盒内上螺钉铜线裸露不超过1mm，吊顶内无明露导线;强电线及插座与弱电线及插座的水平间距不小于50cm，电线交叉点呈90度直角，避免斜面串扰。

(8)同一回路电线穿入同一根管内，连接开关时，火线接开关;插座接线为右火线，左零线，上地线;所有导线接头必须在线盒内或中转箱内，暗盒接线头留长15-20cm(强弱

电箱内留线更长)，所有线路应贴上标签，标明房间号。

(9)根据布线设计方案，结合墙上的点位示意图，用铅笔、水平尺或墨线标注各点位处的暗盒位置。

(10)强电通电测试，网线用网络测试仪测试通断，其他弱电如音视频线、音箱线、电话线等用万用表测试通断;强电接通空开盒之前用绝缘胶布把线头子包好。

(11)电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外，应符合国家现行有关标准规范的规定;提供综合布线工程竣工简图。

(12)水路的安装:

a、家装中给水管全部使用pp-r管。

b、主给水管使用6分，支管使用4分，管道的耐压强度要求热水管使用2.0mp，冷水管使用1.6mp。

c、给水管管道布置横平竖直，左热水右冷水，上热水下冷水。

d、管道敷设完毕后必须进行水压试验，试验压力为0.6mp，试压合格后，管道才允许封闭。

e、按照混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小。

f、排水管必须使用pvc管，主管和座便器使用100mm管，其他位置使用50mm管，特殊位置可使用金属波纹管。

g、要求以最短的距离连至主排水管上，管道过长不利排水顺畅。

h、排水施工完后，必须进行通水试验，检查排水管道是否畅通。

i、地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端，而地砖排水坡度正好相反，要求地漏排水口处于整个地面的最低处。

6、如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题，由乙方赔偿相应损失并无偿整改。

7、乙方承诺质量保证和两年维修服务。

8、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。

9、未经甲方同意，乙方不得将工程转交他人施工。

2024水电安装合同范本 篇2

工程总包方(以下简称甲方)：

水电安装分包方(以下简称乙方)：

按照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，结合本工程具体情况，为深化管理，提高效益。经双方协商一致，签订本工程水电安装专业劳务承包合同，具体条款如下：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、结构层次：

3、工程建设地址：

4、工程建设方：

二、工程内容及承包范围：

1、工程内容：的水、电安装工程，其中电力、电信、电视、自来水配套项目的室外进栋的穿线安装工程由专业单位完成。

2、住宅楼内安装工程：

1)室内强电电气安装工程及防雷工程

2)室内给排水安装工程

3)弱电工程：负责各种管道预埋(含穿铁丝)，其中包括电话网络布线由一层接线 箱至每户终端(含面板)，电视终端覆盖面板。

三、承包方式：

1、包劳务施工，包工期、包质量。

2、甲方委托乙方代购的材料，由乙方根据甲方提供材料清单向甲方报价，甲方进行确认后由乙方代购，材料款根据甲方的进度进行申报支付。

四、工程造价及取费标准：

1、工程造价：

1)本工程水电安装建筑面积约 万平方米，暂定工程劳务总价及代购材料款共 万元。

2)以上工程总造价为暂定价，工程完工后以实际工程量为准进行结算。

2、劳务款与代购材料款的计算方式：

1)以甲方项目部与乙方在竣工结算后双方签署的工程结算书作为最终结算。

2)乙方在最终结算时需按国家规定缴纳完各种规费、税收后的总工程款由甲方抽取10%作为甲方的管理和结算等费用。

五、工程质量：

1、 工程质量每次验收必须通过监理、建设方、质检站一次性验收，竣工验收一次性

2、 工地临时用水电设施必须按双标化要求施工。

3、 工程必须按国家有关施工规范、图集、设计说明、图纸会审纪要和变更设计联系

4、 由乙方原因造成的工程质量问题，由乙方承担返工费用，并承担相应责任，工期

六、施工工期：

1、施工工期按总包进度要求乙方必须密切配合总包方的土建施工进度，按照土建施工

2、 如工程质量或进度达不到要求和验收标准，必须无条件返工直到达到要求为止，

3、如遇下列情况，经甲方或监理现场代表签证后，工期相应顺延。

1)重大工程量变化和设计变更;

2)人力不可抗拒的因素;

3)非乙方原因影响工期。

乙方在以上情况发生后2天内，就延误的内容，向甲方项目负责人提出报告，甲方在收到报告后，如非甲方和乙方原因导致延期，根据总包合同上报业主及监理确认、答复;如是甲方原因导致延期，由甲方项目负责人确认、答复。

七、文明施工：

1、 安全文明须按双标化规范要求以及总包合同文明施工条款要求作业。

2、 遵守地方政府和有关部门对施工现场等的管理规定，做好文明施工工作。

八、甲方责任：

1、开工前办妥施工所需的各种证件。

2、向乙方提供工程施工图2套，审定乙方编制的施工组织设计，组织及负责对乙方

3、提供现场必须的生活设施、仓库及操作场地。

4、提供场地给乙方安排搭建住宿区、食堂，提供水电有偿使用等。

5、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理

3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监

5、按照合同约定，按时向乙方支付工程款。

6、配合乙方做好施工过程出现的增项或减项等签证工作。

九、乙方责任：

1、 按甲方的各项交底要求向甲方提交施工方案，经甲方认可后严格按国家操作规范

2、 按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时按质完成甲方下

3、 乙方使用好工地临时水电设备必须配合土建和服从工地水电工程师的管理。

4、 乙方必须密切配合土建施工，掌握土建施工进展动态，不致后拖土建工期。预留、

5、工程竣工后，乙方应提供甲方及监理所需要的资料，全面配合甲方做竣工资料及

6、按合同约定按时支付劳务作业人员工资，否则甲方有权扣留工程款直接发放工

7、严格执行安全施工的各项规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工

8、按国家的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

9、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守甲方的各项管理规定。

10、免费负责甲方施工现场电路、水管管路的维护。

11、因乙方自身原因造成的安全事故，责任由乙方全额承担。

12、乙方需向甲方提供完整、合格、有效的结算资料，配合甲方向业主申请竣工结算。

十、材料供应：

本工程除由配套单位提供的材料外其余施工用材料由甲方委托乙方代购，但乙方必须严格按照甲方及总包合同指定的品牌进行采购。材料进场时按总包合同要求报监理验收，并提供监理所要求的合格资料。

十一、违约责任：

1、如因乙方单方面原因，造成甲方不能达到预定质量目标，则罚没质量保证金，非乙方单方面原因，造成甲方不能达到预定质量目标，将视问题大小由乙方承担乙方责任以内的违约金。甲方如放弃预定质量目标，则相应降低一个质量等级处理质保金。

2、如因乙方施工原因，造成工期延误，则按总包合同的约定处以乙方罚金。

十二、要求：

1、工程所用的多种材料的质量必须有质保单和试验报告，并符合国家有关规定及设计要求。

十三、工程款支付及结算：

1、乙方进场后一周，甲方核实乙方进场人数。在进度款没有拨付前，甲方每月10日按当月乙方实际人数预支生活费给乙方，标准为每人每天15元。所预支生活费在第一次进度款里扣除。进度款拨付后甲方不再预支生活费。

2、乙方工程款的支付根据乙方配合土建进度情况，按照总包合同进度款申报节点与土建同步申报进度款，在业主对甲方拨付进度款并到达甲方后的三天内给乙方拨付进度款。

3、工程款支付按照以下方式执行：分栋分形象节点支付工程进度款，乙方每月必须配合甲方申报进度款的时间申报进度款。根据总包合同每栋分为三个形象节点：：±0.000以下结构工程完成(若有地下室， 则地下室顶板结构必须完成)、地上主体结构封顶(含斜屋面结构完成)、粗装修及安装工程(含外立面装修完成)。甲方在收到乙方进度款的支付申请后，编制进度款申报计划向业主申报。

4、±0.000以下结构工程完成(若有地下室， 则地下室顶板结构必须完成)，业主进度款拨付到甲方，甲方即按照乙方所完成的工作量的60%拨付给乙方。

5、工程竣工验收合格后付至暂定总造价的85%。

6、本工程竣工结算时，工程量凭竣工图与甲方及业主签证的联系单按实计算，并由甲方项目部与乙方签订结算确认书。业主完成工程结算的审核并拨付结算款项给甲方后，甲方根据本合同第四条第2款的约定，两个月内付至实际应给乙方结算工程款的97%给乙方，其余3%作为本工程之两年质保金。工程保修金退还详见附件一保修合同中相关条款。

7、由于乙方未按设计要求和现行有关规范、标准施工，造成工程量增减或返工等，其责任由乙方自负。

8、 工程款发放时应按月支付民工工资，工资计算要以民工的出勤原始记录为依据，并按约定的工价结算到人，在工资单上都要注明民工的真实姓名和身份证号码及应付工资额，附民工身份证复印件，并经乙方签字同意后由甲方财务人员亲自到工地现场支付到每个民工手中。

十四、管理细则：

1、根据国家工期定额和本工程需要，安装必须满足土建施工进度，保证实现同步竣工。开、竣工日期以开竣工报告为准。

2、本工程承包范围中的工程项目，未经甲方同意，一律不得擅自分包转包，一经发现，立即取消施工乙方的承包资格，由此引起的一切经济损失均由乙方承担。

3、乙方应严格按已确认的施工技术方案组织实施，并接受甲方、业主及监理对工程质量、进度等的监督管理。

4、甲方项目部负责人及办公室甲方处理本工程的有关事务。

5、在安装施工过程中，如遇图纸设计更改，需按更改后的图纸施工，乙方不得以任何理由推托。

6、水电使用费装表按实际用量扣除，工人住宿由甲方提供场地，乙方自建。

7、施工中不得偷工减料、以次充好和减少工序，一经发现，甲方将予以严肃惩处。

8、所有施工用设备、工具均由乙方自带或自行解决，自己实行保管，甲方仅提供电

9、做好“落手清”工作，多余材料及时进仓妥善保管，保证施工现场清洁，施工结束后清理现场移交甲方。

10、做好材料、成品、半成品的保护工作，并协助甲方做好已完工程的保护工作，否则承担相应责任。

十五、其它约定：

1、乙方施工期间必须严格按照安全生产制度和操作规程，因违章操作造成的安全事故由乙方负责，并按照附件二总包合同安全文明管理方案及有关国家法律法规执行。

2、乙方进场后需在当地机关办理有关证件。

3、必须服从甲方的统一管理，如发现现场打架斗殴、酗酒、赌博、偷窃等违法违纪事项除移交当地公安机关外，甲方将对乙方处以500～3000元的罚款。

4、施工中发生的联系单必须经工地项目经理签字生效，乙方人员不得以何种方式行贿甲方工作人员，否则扣除贿赂金额十倍的工程款。

未尽事宜双方应友好协商解决，如协商不成，依法向钦州市人民法院起诉。 本合同一式贰份，双方各执壹份，自双方代表签字生效。

甲方： 乙方：

代表： 身份证号：

联系电话： 联系电话：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

2024水电安装合同范本 篇3

都可能不服)到仲裁委所在地法院另行立案起诉。服从裁决的，依据裁决内容履行裁决，一方不起诉(即视为服从裁决)又不履行裁决内容的，到仲裁委所在地法院执行庭申请强制执行。

不续签劳动合同范本最新续签劳动合同范本（2）

1、劳动者证明与公司形成事实劳动关系劳动和社会保障部关于确立劳动关系有关事项的通知

2、用人单位未与劳动者签订劳动合同认定双方存在劳动关系时可参照下列凭证，工资支付凭证或记录(职工工资发放花名册)、缴纳各项社会保险费的记录;用人单位向劳动者发放的工作证、服务证等能够证明身份的证件;劳动者填写的用人单位招工招聘登记表、报名表等招用记录;考勤记录;其它劳动者的证言等。

3、劳动争议纠纷解决通过向单位所在地劳动争议仲裁委员会提出仲裁申请的方式予以解决。

4、劳动纠纷处理程序劳动争议必须经过劳动局仲裁委员会先处理，对处理结果不满的，方可以起诉到法院。准备证据;写申诉书;提交到窗口立案;立案后等待受理通知书;根据受理通知书确定的地点、时间参加审理，领取裁决。不服裁决的(双方都可能不服)到仲裁委所在地法院另行立案起诉。服从裁决的，依据裁决内容履行裁决，一方不起诉(即视为服从裁决)又不履行裁决内容的，到仲裁委所在地法院执行庭申请强制执行。

有关劳动合同岗位的范本是怎样的

甲方____，法定代表人____，乙方____，工种岗位____。

为充分调动和发挥职工的积极性、主动性、创造性，确保岗位生产任务和各项经济技术指标的完成，根据甲(指签约的班组、工段、车间或科室负责人)乙(指车间、分厂或部室的行政负责人)鉴证，甲、乙双方签订岗位劳动合同，该合同自签之日起生效。

合同岗位，

合同期限为年从一九年月日至一九年月日止。

本合同一式三份，签双方及鉴证人各持一份。

甲方(签)

乙方(签)

鉴证人(签)

__年__月__日

岗位职责及任务，__________________________

考核奖励内容及解除合同规定，____________________

最新续签劳动合同范本续签劳动合同范本（3）

合同编号，甲方(用人单位)全称，

法定代表人，，单位地址，

委托代理人，，本市(县、区)办公地址，乙方(劳动者)姓名，

居民身份证号码，

户籍所在地，省(自治区、市)市县(区)乡(镇)村(街)

本市(县、区)住址，根据中华人民共和国劳动法、浙江省劳动合同办法等有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致订立本合同。

一、合同期限

第一条本合同期限为(从下列a、b中选择)，

a.有固定期限的劳动合同。合同期自年月日起，至年月日止;

b.以完成一定的工作为期限的劳动合同。双方的具体约定为，

第二条试用期约定为(从下列a、b中选择)，

a.无试用期;

b.试用期自年月日起，至年月日止。

二、劳动岗位和工作内容

单位与你于____年____月____日签订的劳动合同的期限将于____年____月____日届满，单位决定继续与你续订劳动合同，如同意续订合同，请于____月____日上/下午____时到订合同，请于____月____日前以书面方式答复单位。

通知方(签名或盖章)年月日

签收回执

本人已收到单位(职工______)于____年____月____日发出的续订劳动合同通知书。

被通知方(签名或盖章)年月日

续签劳动合同申请书范本2019续签劳动合同（4）

根据劳动法和劳动合同法的相关规定，劳动合同期满合同自然终止。至于是否续签劳动合同，完全是用人单位和员工的自愿。

续签劳动合同申请书简约版

尊敬的领导，

本人***，于**调入***工作，***合同到期，工作期间，在领导的关心和同事的帮助支持下，认认真真地做好了本职工作，尽心尽责地完成了领导所交给的各项工作任务。(年度考评均为优秀获得**奖励被评为****),经过本人考虑，现申请续签劳动合同，希望领导批准

申请人，

日期，XX年11月17日

广告牌制作安装合同样本3篇

在工作生活当中合同使用的例子已经不胜枚举。是商品交换在法律上的表现形式，我们拟定合同的时候需要注意什么问题？小编为您准备了“广告牌制作安装合同样本”，希望我的建议能够让您在职场得到更加充实的收获！

广告牌制作安装合同样本 篇1

户外广告牌制作安装合同

一、合同双方

甲方：（以下简称“甲方”）

公司名称：

联系地址：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

乙方：（以下简称“乙方”）

公司名称：

联系地址：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

二、合同目的

本合同的目的是确保甲方在制作和安装户外广告牌过程中得到乙方的专业服务和技术支持。同时，合同还规定了双方在操作和管理上的责任和义务，以确保合同的顺利履行。

三、合同内容

1. 甲方要求乙方根据提供的设计图纸、样品或要求进行户外广告牌的制作和安装。

2. 乙方应在收到合同签署日起10个工作日内向甲方提交详细的制作计划，包括材料采购和制作进度。甲方有权在接受计划的基础上对其进行修改和调整。

3. 乙方应确保广告牌的制作过程符合行业标准和相关政府法规，并在完成后提交符合质量要求的产品给甲方。

4. 乙方负责广告牌的安装，确保在安全的条件下进行作业。乙方应遵守安全操作规程，采取必要的预防措施，确保施工期间不会对周围环境造成污染或安全隐患。

5. 若甲方对制作和安装过程中出现的问题或结果不满意，甲方有权要求乙方进行整改或重做，并补偿因此而产生的费用和损失。

6. 合同总金额为____（大写：____）元，乙方应在签订合同时支付合同总金额的30%作为定金，剩余金额在广告牌制作完成后支付。

7. 甲方应在乙方完成广告牌制作和安装后验收并确认无误。双方确认无误后，甲方应支付乙方剩余金额。如有争议，双方可以通过友好协商解决，也可以依法向相关部门申请仲裁。

8. 本合同自双方签字之日起生效，并持续有效期为____（大写：____）个月。

四、违约责任

1. 若乙方未按时提交制作计划，甲方有权要求乙方支付违约金，金额为合同总金额的10%。

2. 若乙方在制作和安装过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改或重做，并要求乙方承担相关费用。

3. 若甲方未按时支付合同金额，甲方有责任支付逾期付款的利息，并承担违约金，金额为逾期付款金额的10%。

4. 如因不可抗力等特殊原因导致合同无法履行，双方应在第一时间进行友好协商，并提供相关证明材料。

五、其他条款

1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同的签署、生效、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国现行有效法律。

3. 若合同内容发生变更，应在双方协商一致后进行修订，并于修订后的第三日起生效。

4. 本合同自由、公平地成立，并在双方真实、有效的签署之日起生效。

以上为户外广告牌制作安装合同的基本内容，双方应严格按照合同约定履行各自的责任和义务，确保合同的顺利履行。同时，双方在签订合同时应充分了解合同内容，并在有疑问或需要解释时及时沟通。希望合同能够为双方带来长期友好的合作关系，并促进双方业务的发展与进步。

广告牌制作安装合同样本 篇2

甲方(委托方)：_______________

乙方(承制方)：_____________公司

甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商，根据相关法律

法规的规定，现就乙方承揽广告牌(以下简称广告牌)的制作、安装事宜达成如下致协议：

一、广告牌制作

1、广告牌规格：按甲方要求或根据乙方设计甲方认可的规格。

2、材质：按甲方要求，或根据乙方提出甲方审核的材质。

3、要求：____________________________________

二、广告牌安装

安装地点：___________________________

三、工程计价及支付方式

1、每个广告牌制作安装项目由乙方提供制作安装报价书，经甲方审核达成共识后，双方签字认可作为结算依据。

2、支付方式：转账或现金

A、合同签订时后两日，根据双方认可的报价书后，二个工作日内总价的__________%预付工作款，大写人民币_______________元。

B、制作安装完成后，经甲方验收合格，即付清所有工程款项。

四、工程期限

雪、四级以上大风)工期顺延。

2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可自双方协商确定延期时间。

五、双方权利、义务

甲方：

安装所必须的报批手续及相关费用。

2、有权在制作前对乙方的设计提出建议和修改意见，以使乙方设计的作品更符合甲方单位文化内涵。

可以施工，因未实际测量导致的人、财、物的损害自__方承担。

4、有义务提供有关单位资料或其他有关资料供乙方设计参考。

电等设施齐全，供乙方使用。

安装费用。

乙方：

1、自甲方通知可以现场施工起，按甲方提供的安装地点在规定的时间内制作施工并安装完毕。

安装。如现场条件与施工图方案不符，应及时报请甲方协商修改确定。

财物的损害，自乙方负责。

4、乙方应保证制作安装质量，如因安装质量造成的维修返工由乙方负责。

六、关于验收

1、乙方全部制作安装完工后一周内，甲方必须组织正式验收，甲方在完工后周内不组织验收，乙方可视同甲方验收工程质量合格。

2、广告结构制作安装应当牢固，抗风力应达到6级。

七、违约责任：

1、甲方未能按本合同第三条规定时间付款，每逾期一日，应以合同总金额的千分之五计算，向乙方支付违约金并将合同工期顺延

安装成广告牌，每逾期日，乙方应向甲方支付合同总金额的千分之五作为违约金。

结构牢固性、抗风力等指标达到相关标准。如未达标乙方应承担返工及相应损失。

4、如属甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均自甲方负责，预付工程款项不予退还，乙方有权就实际施工情况要求甲方支付已完部分或全部制作作费。

八、因广告所产生的责任的承担：

安装过程中，如因乙方原因造成第三人的人身或财产损害，均与__方无关。

地震、高空坠物等)、安装建筑物本身质量问题等，造成的`广告牌损坏以及自广告损坏、坠落等所造成的人、财、物的损坏，乙方不承担任何责任。

肖像、广告词及其他因甲方提供的广告内容而产生的纠纷与乙方无关。

九、保修期限：

1、自验收合格之日起，乙方制作的工程项目保修壹年。人为损毁乙方不负责保修。

2、保修期满后，双方另行签定维修协议进行维修。

十、本合同除签章部分外，均为打印，手写、涂改无效。

十、未尽事宜双方协商解决。

十二、本协议自签订之日起至保修期满后自动失效。

十三、此合同式贰份，甲、乙双方各执份，具有同等法律效力

甲方：_________(盖章)乙方：_________(盖章)

联系电话：_________联系电话：_________

广告牌制作安装合同样本 篇3

甲方，

乙方，

根据中华人民共和国民法典相关规定，经双方充分协商，特签定本合同并共同严格履行合同条款，任何一方违反本合同规定，均按中华人民共和国民法典和有关法规规定承担经济责任。

一、项目名称

门头广告牌 及前台背景墙水晶字

二、项目内容

门头不锈钢发光字8个

门头安装不锈钢小字4个

背景墙8个小字250元

其他后期项目变动更，换字大小各2个

三、项目总金额

共计人民币( 大写 ) 元 (小写 ) 元

四、付款方式:

1、第一次付款，项目安装完毕，甲方付至合同总价的83.3%， 即人民币￥ 000 _元整(大写，_元 整)，扣留合同总价的16.7%作为质保金。

2、第二次付款，待验收合格后六个月内，支付余款元

3、第三次付款，待验收合格后二年，付清剩下的的质保金元。

五、工程期限，合同签订之日起 天完成。

六、验收，在制作安装完成后，乙方应通知甲方验收，甲方在 个工作日内确认，如有质量问题，甲方有权要求乙方重新制作安装，直到甲方验收合格。

七、责任与义务:

1.乙方应按甲方要求按质按量完成相关的制作工作。

2、施工期间乙方工人要注意防火防盗和施工安全,责任由乙方承担。

3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相关资料不及时、施工场地未协调相关部门以至延误工期，乙方不负责任，另产生的其他费用由甲方支付。

4、乙方在履行合同中，如遇天气等不可抗议因素或甲方方案变动时有延误工期，甲乙双方因协商解决。

5、如甲方另增加项目或项目方案变动，所产生的费用由甲、乙方协商另算。

八、质保期，门头和楼牌制作安装验收合格之日起 2年内 免费保修，保修期间乙方在接到甲方维修通知后24小时内提供维修服务，因乙方维修服务不及时，

九给甲方造成的后果，甲方有权扣除质保金及要求乙方赔偿因此造成的经济损失。

十、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应友好协商解决，如无果则提请法律途径解决。

十二、本合同壹式贰份，甲乙双方各持对方签字盖章合同壹份。

甲方(盖章)，乙方(盖章)，

代 表 签 字，代 表 签 字，

联 系 方 式，联 系 方 式，

日期，年 月 日 日期，年 月 日

安装工程劳务合同范本通用3篇

小雨596的编辑为您提供了以下有关“安装工程劳务合同范本”的最新范文，希望这篇文章能够为您提供一些实用的工作技巧和建议。如今社会的经济正在迅速的发展，在很多人心目当中，合同变得越来越重要。合同能够促使两方都正确的行使权力。

安装工程劳务合同范本 篇1

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条理》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就中央储备粮奇台直属库土建工程承包事项协商一致，订立本合同。

2、质量标准：检验批、分项工程、分部工程、单位工程一次验收合格率100%。

3、安全生产目标：工亡事故为零，杜绝重大安全事故，一般轻伤事故控制在1‰以内。

4、成本目标：实行计划报批，限额领料，材料实际消耗量控制在项目部的计划成本消耗量以内，否则超出部分所占用资金由乙方承担。

5、文明施工目标：强化现场科学管理，满足现场文明施工要求，争创“自治州级文明工地”

6、服务目标：与项目部协同配合，完成项目管理目标责任书，创建业主满意工程。

二、承包指标：

1、承包内容：除水、暖、电、防水工程以外，施工图纸、标准图集及设计变更的全部内容，包括施工现场的设备、材料进出场的装卸费、临时设施搭建及脚手架、防护设施、防护网的搭设、拆除，甲方不计任何费用及杂工。

2、劳务报酬：实行包干工资，土建班组按建筑面积/m2包交工。(大写 )。

3、进入施工现场的每个工人必须参加保险。

4、室外配套的增减工程量，由乙方负责完成，以实际发生工程量另行计酬。

5、合同约定工资支付：(工人工资按每月完成工程量的70%支付)达到工程预验收标准支付至工资总额的85%，预留15%待工程按期竣工，经五方认证验收无重大安全事故后全部付清，否则将从15%中扣除所造成的经济损失。

三、甲方权利和义务：

1、编制作业计划，做好施工准备工作，在开工作业之前，甲方按施工要求配置必须的施工机具及原材料供应并保证水电正常，并向乙方进行书面及现场技术交底工作。

2、落实安全防护用具：甲方负责提供安全帽、安全带及安全网等防护用品，并向乙方进行详细的书面安全技术交底工作。

四、乙方权利和义务：

1、乙方要严格执行施工规范，安全操作规程等规定，严格按施工图纸、设计说明及施工现场技术负责人的技术要求施工。

2、遵守国家及地方政府部门对施工现场管理的规定。

3、工程竣工7日内未移交建设单位之前，负责对现场的一切设备、设施和施工成品进行保护。

4、乙方因人员素质技术力量跟不上无法完成工程施工，甲方有权终止合同，并按完成工程量的60%予以结算。

5、乙方必须派一名专职混凝土养护工人进行混凝土构件养护，如不及时养护造成混凝土缺水而强度达不到设计要求的，每发现一次罚款1000元。

五、材料供应的约定：

1、乙方设专人向项目部保管办理施工材料领料手续并办理委托手续。

2、乙方应严格按项目部提供的质量要求和配合比施工，乙方施工中用料浪费及不合格的超出限额部分，由乙方承担。乙方在施工中使用材料，做到活完料净，保持现场整洁，否则根据情节给予100元----1000元的处罚。

六、施工机具管理的规定：

1、对甲方所有机具，乙方应认真保管、维护及维修。如有丢失、损坏，乙方予以实物两倍的赔偿。

2、设备构配件损耗不得超出定额的损耗量，超出部分按实物5倍赔偿。

3、乙方机械操作手、特殊工种必须持证上岗操作，无证上岗造成的安全事故，所发生的费用和有关部门检查的处罚由乙方承担。

安装工程劳务合同范本 篇2

水电安装工程劳务承包合同

随着建筑工程的不断发展壮大，水电安装工程的重要性也日益凸显。水电安装工程劳务承包合同作为水电安装工程的基础，起着至关重要的作用。本文将从合同的基本内容、双方的权利义务以及需要注意的事项等方面详细介绍水电安装工程劳务承包合同。

一、合同的基本内容

水电安装工程劳务承包合同是建筑工程领域中最关键的合同之一，为了保证合同的有效性和可执行性，应该包含以下基本内容：

1. 合同的双方名称和住所地：详细说明承包商和业主的具体名称和地址，确保双方的法律地位和责任。

2. 工程的基本情况：详细介绍工程的位置、规模、范围、用途等基本情况，明确工程的具体要求和目标。

3. 劳务承包范围：准确描述劳务承包的具体范围和工程内容，确保承包商能够清楚地理解任务和职责。

4. 工程进度和交付时间：明确工程的开始时间、完成时间、各个阶段的工期以及最终交付时间，以确保工程能够按时完成。

5. 工程费用和支付方式：详细说明工程的费用构成、付款方式以及付款时间，确保双方的权益。

6. 质量和安全要求：对工程的质量和安全进行具体的定义和要求，确保工程的可靠性和安全性。

7. 变更和索赔条件：规定工程变更和索赔的条件和程序，确保合同的灵活性与公正性。

8. 合同的解除和违约责任：明确合同解除和违约责任的条件和后果，确保合同执行的可靠性。

二、双方的权利义务

在水电安装工程劳务承包合同中，承包商和业主都有一系列的权利和义务，需要明确约定。

1. 承包商的权利和义务：承包商有权按照合同约定进行工程施工和组织劳务，按时交付工程，享有相应的报酬。承包商有义务保证工程的质量和安全，并配合业主的监督检查。

2. 业主的权利和义务：业主有权对承包商进行监督和检查，要求承包商按时完成工程，支付工程款项。业主有义务提供工程所需的资金和材料，确保承包商能够顺利进行工程。

三、需要注意的事项

在签订水电安装工程劳务承包合同时，双方应特别注意以下事项：

1. 合同的明确性：合同的内容要具体明确，避免引起模糊和争议。双方要共同审阅和核实合同的内容，确保一致性和有效性。

2. 实施的监督机制：合同中要明确监督和检查的机制和流程，确保工程的质量和安全。

3. 变更和索赔的合理性：变更和索赔要有合理的依据和程序，避免随意性和滥用性。

4. 工期和交付时间的合理性：合同中的工期和交付时间要合理，以避免因工期延误而导致的纠纷和损失。

以上为水电安装工程劳务承包合同的基本内容、双方的权利义务以及需要注意的事项等方面的详细介绍。作为建筑工程领域中最为重要的合同之一，水电安装工程劳务承包合同必须要维护双方的利益和权益，确保工程的顺利进行和按时交付。只有通过明确的合同内容和有效的执行机制，才能够保证水电安装工程的质量和安全，推动建筑工程行业的发展。

安装工程劳务合同范本 篇3

1、甲方义务

(1)、乙方工人进驻甲方施工现场时，甲方应配合乙方对其进行遵纪守法、安全、消防、环境保护、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。

(2)、甲方应及时提供乙方所需的技术资料，并向乙方讲清技术质量、安全、职业健康及现场危险源标识。

(3)、甲方应按合同规定向乙方办理劳务费的结算。

2、乙方责任

(1)、乙方对施工作业人员必须认真审查，保证施工作业人员的政治素质、身体素质和技术水平。所有进入施工现场的操作人员，男性必须是18至50周岁、女性必须是18到45周岁，身体健康、无残疾及其他不适应高空和重体力劳动的疾病的人员。否则，由此造成的质量安全事故责任由乙方全部承担。所有施工人员需持有《身份证》、《职业资格证书》、《务工证》、《暂住证》、《就业证》、《计划生育证明》，特殊工作人员必须持有《特种作业操作证》，进场后，甲方严格按乙方投标时的班组花名册进行核对。进场人员的《职业资格证书》在进场时必须达到50%，一月后必须达到70%，如检查必须达到上述要求、施工人员和花名册人员需要严格保持一致。

(2)、乙方施工班组进场施工后，由于工作进度、工程质量出现问题或因价格纠纷使工程无法进行时，经双方协调不成，甲方在劳务价格不变的前提下，可直接调换劳务班组。凡给甲方带来较坏影响的劳务队伍，取消该队伍在公司范围内的劳务投标资格。当施工现场劳务合同发生争议时，经现场协商不成，可由甲方人力资源部组织调解。乙方完成本合同约定工作后结付人工费余款。

(3)、乙方人员必须按操作规程、验收标准、施工图纸及有关说明施工，在施工中必须对成品、半成品进行保护，爱护使用甲方提供的机械设备及其它工具。如发生损坏、丢失，应按质、按价赔偿。

十一、原材料控制： 实行现场材料领取制度，材料损耗按09清单定额计算，材损超过09清单定额的从劳务费中扣除。对计划合理，节约用施工料无浪费的优秀班组，完工结算时由班组申请，项目部及公司主管部门审批，视工程规模大小给予奖金500元—10000元。

安装服务合同8篇

安装服务合同 篇1

甲方(供方)：___________

乙方(需方)：__________

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，为明确合同双方的权利义务，经过双方友好协商，现达成以下条款：

一、合同价款及供货付款方式：

本合同总价款为人民币￥__________元，分两次付清。本合同签订后，乙方向甲方提供的收款账号打款￥__________元，甲方须与乙方协商尽快供货和提供安装服务;甲方供货安装完成，乙方验收合格后，剩余货款￥__________元，乙方须在一星期之内付清。

二、货物名称、规格型号、数量、金额

序号产品名称产品名称参数单位数量金额合计(元)

1、_________

2、__________

3、__________

4、__________

5、合计__________(元)

三、产品质量：

1、甲方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果甲方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由甲方承担。

2、如果乙方在使用上述产品过程中，出现产品质量问题，甲方负责按照合同质保做好售后。

3、所售产品质保期为 年，在产品质量保证期间产品出现质量问题，由甲方给予乙方更换或维修。

4、供货安装完成后，乙方不得无故拒绝验收，否则应当承担由此造成的损失和人工费用。

四、其他约定事项

本合同一式两份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方名称：__________

单位地址：__________

纳税人识别号：__________

开户行：__________

账号：__________

电话：__________

负责人签字：__________

日期__________

乙方名称：__________

单位地址：__________

纳税人识别号:__________

开户行：__________

账号：__________

电话：__________

负责人签字：__________

日期：__________

安装服务合同 篇2

发包方;(以下简称甲方)

承包方;(以下简称乙方)

甲方将于双江自治县勐勐镇千蚌村的住宅建筑工程发包给乙方施工、为明确双方在施工过程中的权利义务，确保工程按时、按质、按量完成，按照平等、自愿、公正的原则。根据《_民法典》《建筑安装工程承包条例》及相关规定、经双方协商，订立本合同。

第一条工程概况。

一、工程地点：双江自治县勐勐镇千蚌村

二、工程结构：砖混结构二层。

三、工程建筑面积;图纸设计为215平方米。

第二条承包方式。

采用包工不包料的方法，甲方提供材料，乙方按图纸设计施工。

第三条施工范围及施工造价

一、施工范围

1、按图纸设计放线。

2、雨篷和斜顶半算。

3、主体工程(含贴地砖、楼梯砖、内外墙砖、屋面及卫生间防水、室内外仿瓷、墙漆、楼梯扶手、水电通讯线路安装、化粪池、卫生间蹲坑、水箱等)。其他需要施工的项目，按甲方要求施工。

二、施工造价

包工按建筑面积215/m计算，施工价总数为89440元。

第四条施工工期

自20xx年3月20日至年底

五、付款方式

一层浇灌付3万元，2层浇灌付3万。尾款扣留5000元(大写五千元整)，作为保修金后，其余部分待外墙完工、内部完工后甲方验收通过后一次性付清。

第六条工程具体要求

1、若基础超深(米以上为超深)，超深部分按90元/㎡计算。

安装服务合同 篇3

甲方：___________________________合同编号：___________________

身份证号码：_____________________签订地址：___________________

乙方：___________________________签订日期：______年____月___日

法定代表人：_____________________

甲乙双方在平等自愿、互惠互利的基础上，就家用净水设备安装与服务事宜，经友好协商一致签订本合同。

第一条总则

1、甲乙双方在履行本合同期间必须严格遵守中华人民共和国有关法律法规，任一方有违法违规行为均与对方无关。

2、甲方必须履行并兑现中华人民共和国颁发的国家新三包规定。

3、乙方必须严格遵守中华人民共和国颁发国家新三包规定，否则甲方有权追究乙方由此造成的损失。

4、甲乙双方必须履行本合同有关条款，并维护对方的利益，必须为对方的资料进行保密，否则将追究违约方因此造成的损失并保留法律诉讼的权利。

5、乙方负责甲方指定区域内（即____________）的产品安装维修及其辖区内的服务网络的管理。

第二条产品质量保证

1、产品名称为__________，型号为__________，规格为__________。

2、产品质修期为____年。保修期的界定：产品安装调试合格之日起____个月内，或出厂之日起____个月内，以先到期的时间为准。

3、甲方保证所销售的产品符合其制定的出厂质量标准及相关国家质量标准。

第三条安装与服务

1、甲方产品在指定地区售出后，乙方必须为消费者提供安装服务。

2、甲方要求提供维护服务的产品，乙方提供安装服务后必须至少每____年为消费者提供一次维护，包括巡视、检验、清洗、堵漏等，确保产品正常运作。

3、甲方为乙方提供安装服务费。对甲方要求提供维护的产品，甲方按合同标准提供维护费用。

4、乙方为用户提供自购机日起____年的免费保修；保修期内返修必须有购货发票凭证，机器使用后如属正常耗材，均有客户负责费用；在保修期内，如属客户使用不当或自行拆修，或因当地水质恶劣导致净水器正常堵塞，不属保修范围，但可提供收费维修服务。

第四条甲方的权利义务

1、甲方有权按年度制定并修改《安装维护服务费用结算标准》。

2、甲方有权审核乙方及其服务区域内服务网点的结算单据，对不符合要求的单据不予结算。

3、甲方为乙方安装维护服务每____年结算一次费用，甲方收到乙方及其服务区域内服务部有效结算凭证之日起____天内进行结算。

4、甲方免费向乙方提供承诺额度内的配件，供且仅供乙方为消费者提供维修维护服务。

5、在甲方承诺之外，乙方需要为消费者提供后续服务所需配件，由乙方向甲方购买。价格配件价格明细表中的价格执行，运费等由乙方承担。

6、甲方有权审核及修改乙方的配件需求计划。

7、甲方有权对乙方服务区域内配件价格进行监督及调整。

8、甲方应及时为乙方处理退库配件。

9、甲方有权要求乙方按甲方规定及时准确反馈相关信息。

10、甲方应为乙方提供准确有效的基础资料，有效的数据采集，统计及反馈手段。

11、甲方应为乙方提供产品知识，维修技巧，政策流程的培训。

12、乙方服务区域内服务网点的建立与撤消甲方有最终裁决权。

13、甲方应协助乙方维护服务区域内服务网点运作。

第五条乙方的权利义务

1、乙方按质按时完成甲方所要求的安装和维护工作后，有权获取甲方承诺的费用。

2、乙方必须严格执行甲方颁布的《安装维护服务费用结算标准》。

3、乙方服务区域内服务网点配件发放费用由乙方承担。

4、乙方负责服务区域内配件的管理，包括：配件申请、发放、仓储、退换，并确保配件使用及时性，合理性，仓储安全性。

5、在安装、维修、维护时仅能用甲方提供或指定的配件。甲方不对非甲方提供或指定的配件产生的问题承担责任。甲方配件用于其它非甲方产品，甲方不承担任何责任。

6、乙方有权向甲方提出调整配件价格建议；有权审核及调整其服务区域内服务网络的配件需求。

7、乙方向其负责区域的服务网络出售配件的价格按《配件价格明细表》中规定的供价执行。

8、乙方保证服务热线电话____小时有人接听，对用户咨询，投诉进行有效的处理。

9、乙方有权向甲方索取准确有效的基础资料，有效的数据采集，统计及反馈手段。

10、乙方必须保证按甲方要求反馈信息的及时性及准确性，否则由此造成的损失甲方有权视情节轻重对乙方进行罚款，撤消等处罚。

11、乙方有权向甲方提出建立与撤消服务网点的建议。

12、乙方在征得甲方书面同意后，有权调整服务网点的服务范围及服务项目。

13、乙方在不抵触甲方政策的前提下，制定各项管理制度及考核办法，相关文件应交甲方备案。

14、乙方对服务区域内服务网点服务质量，配件使用及供应情况，甲方政策执行效果负责，并承担与服务网点同等的责任。

15、乙方应对服务区域内的'服务网点进行产品知识，政策流程，服务理念，安装维修技能的培训，对服务网点疑难问题应予以及时处理。

第六条结算

1、乙方按照甲方制定的《安装维护服务费用结算标准》中所规定的要求向甲方结算安装维修费用，安装维修费用按下式计算：____________。

2、结算以销售年度为准，每____年结算一次。

3、产品安装维修费用结算标准：甲方按安装维修数量以每台人民币_____元整（大写：_____）向乙方支付安装服务费。

4、安装维护服务费用结算标准（略）。

5、上门服务实施地区仅限____地区。

6、安装维护费结算的凭据：凭乙方真实，准确的各种维修记录：《售后安装维修记录表》，《上门维修记录表》，维修记录填写不详，不予结算。

7、所有安装维修记录以____电话查询核实为准，一旦发现假单，除不予结算外，另加每单____元的违约金。

第七条合同期限

本合同有效期___年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

第八条违约责任

本合同生效后各方应严格按合同的约定履行自己的义务，如果本合同任何一方违反本合同及有关法律法规的规定导致本合同未获履行和未获完全履行，违约方应承担由此引起的全部责任。

第九条争议的解决

1、本合同书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。

2、本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面合同，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条生效条件

1、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。各方应在合同正本上加盖骑缝章。

2、本合同—式____份，具有相同法律效力。各方当事人各执____份，其他用于履行相关法律手续。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________

授权代理人：（签字）______________授权代理人：（签字）______________

住址：____________________________住址：____________________________

邮政编码：________________________邮政编码：________________________

联系电话：________________________联系电话：________________________

传真：____________________________传真：____________________________

日期：____________________________日期：____________________________

电子信箱：________________________电子信箱：________________________

开户银行：________________________开户银行：________________________

账号：____________________________账号：____________________________

安装服务合同 篇4

甲方，

乙方，

合 同 协 议 书

需方(甲方)， ， 供方(乙方)， 签订地点，

(简称甲方)，司(简称乙方)，就多功能安装配线培训装置采购事宜，经甲乙双方友好协商，双方签订本合同并信守以下条款，共同严格履行。

一、词语含义

本协议中所用的术语与在合同条款中使用的该术语具有相同的含义。

二、合同组成部分

1. 合同协议书及附件

三、货物名称、数量、价格及付款方式

本合同含税价格为人民币大写 元整(小写，￥ 元)，详见本合同附件一，供货一览表。

付款方式，乙方送货到甲方指定地点并安装完成后，甲方一次性次支付合同全款。甲方以电汇形式予以付款，乙方开具增值税发票至甲方。

四、交货时间和地点

本合同项下所供货物交货时间和地点详见附件一供货一览表。

五、质量保证

合同设备的质量保证期为从合同设备通过验收并投运后12个月。其他关于质量保证的约定见合同条款。

六、承诺

1. 乙方承诺按合同约定向甲方提供符合要求的合同设备和服务。

2.甲方承诺按合同约定向乙方支付合同价款。

3.乙方承诺按照合同的技术要求制造合格的合同设备，按照合同约定及时供货，在合同签订、生产制造、履约及售后服务等阶段避免出现不诚信行为。

4.乙方保证全部合同设备不存在潜在性缺陷。

5、未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的部分或全部义务转让给第三方。

6、 设备安装调试完毕，乙方应通知甲方人员到场配合试验。验收试验项目包括使用功能验收、硬件设备验收、软件验收。

7、乙方承诺后期免费为甲方提供软件升级服务。

七、争议解决

双方发生争议时，应首先通过友好协商解决;协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、生效

本合同盖公章或合同专用章后有效。任何一方不得擅自修改或终止，如需要修改或终止的，应经双方协商同意后，签订修改或终止合同协议书。双方签章的合同传真件与原件具有同等法律效力。

九、份数

本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

十、合同签字

甲方，乙方，广西网冠电气有限公司

法定 代 表人，(签字)法定 代 表 人，(签字)

委托 代 理人，(签字)委托 代 理人，(签字)

单位地址， 单位地址，南宁市江南区下津路北侧 8号富宁工业标准厂房5号楼第一层

统一社会代码证或税号，

统一社会代码证号或税号，

电话，电话，

开户银行，

账号:帐号，

日期，日期，

安装服务合同 篇5

甲方：

乙方：

双方经友好协商就_____________________施工事宜达成如下协议。

一、工程名称：

二、工程内容：

三、工程方式：

四、工程日期：现场具备施工条件乙方进入施工现场之日计时______年_____月_____日至______年_____月_____日。

五、工程总造价：___________元整(暂估价)(大写：),按实际发生计算,具体价格见后附报价单。

六、付款方式：甲乙双方签字之日起，由甲方付乙方启动资金按总造价的30%_______万元，进度款：每15天付一次(按完成工程量的70%，至合同总价的95%止;)工程竣工验收合格后七日内一次性付清5%。

七、甲方责任：

(1)办理用电、消防、城建、吊装等一切施工手续。

(2)甲方负责办理所有材料的供应，所有材料外加工由甲方负责。

(3)如甲方供应材料与工程费用不到位而导致误工，由甲方负责，如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付乙方工人工资。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元/人/天。甲方不安合同约定拨款，每拖期一天，按付款额的每日3%支付滞纳金，拖延3天未拨付款，乙方有权停止施工，因此影响工期，甲方负责。

八、乙方责任：

(1)乙方需提前提供详细的材料采购计划，以确保甲方及时供应材料。

(2)做到合理套裁，文明施工。

(3)负责给甲方提料及材料质量检查。

(4)乙方负责安装质量。

(5)施工安全自负。

九、工期顺延：如遇到不可抗拒的力量导致误工。(如下雨、下雪、刮大风等)导致工期延误，乙方不承担责任。

十、此造价不含税费，运费。如果乙方需要发票，税费由甲方承担。

十一、此合同一式两份，双方各执一份。自签字之日起生效。如有其它未尽事宜双方协商解决。

备注:防水、铝塑板其他另算。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

安装服务合同 篇6

甲方，__________

乙方，__________

按照中华人民共和国民法典和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方经过协商，订立本合同，双方共同遵守执行。

一、合同适用法律法规，

合同适用国家、省、行业颁布的有关法规、标准规范;严格执行国家相关防盗门安装规范、标准。

二、工程概况，____________________

1、工程项目，___________________经济适用房防火防盗门的安装

2、工程地点，____________________

三、工程量、单价，_______________

四、工程时间，

为了使工程进度能顺利完成，确保工程进度和质量，具体完成工程时间如下，

1、防火防盗门自_____年_____月_____日开始安装至_____年_____月_____日完成。

工程要求，

(1)本工程为乙方包工、包机具、包搬运、包工期、包安全、包质量的工程。

(2)本工程需要乙方承担一年的保修期责任，其中包括维修、更换通道防盗门及其构成装置所出现的任何缺陷或瑕疵。

(3)本工程需要乙方承担在保修期内的应急维修之责任。

(4)乙方应加强安全管理，施工期间不准穿拖鞋，必须佩戴安全帽及相关安全设备，因乙方原因照成罚款，由乙方承担责任。

(5)乙方必须遵守国家及地方政府颁布相应的现场安全管理制度及相应的法律法规，因乙方原因照成自身或他人人身伤害等安全事故，由乙方承担全部责任。

(6)乙方应遵守现场文明施工管理制度，做到工完料清。

五、验收方式，

安装工程完工后，由甲方组织监理等单位对安装工程进行验收，签字认可为准。

六、付款结算方式，

乙方在工程安装完工后通知甲方，由甲方按工程实际数量工程款的60%支付给乙方。工程验收合格后，甲方再按实际数量工程款的40%支付给乙方。

七、违约责任，

(1)双方必须遵守合同，不得违约，如有违约，按民法典执行。

(2)乙方必须按协调原则办事，不得以不良方式影响工程质量和施工工期。

(3)因乙方原因导致安装完工时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应按工程总造价的5‰计算向甲方偿付罚金。

八、本合同一式____份，甲乙双方各执____份。

甲方签字，__________ 乙方签字，__________

电话，__________ 电话，__________

签约日期，__________

安装服务合同 篇7

甲 方（需方）：

乙 方(服务方)：

签订地点： 签订时间：

根据《合同法》及相关法律规定，甲乙双方经协商一致，制定本合同，双方按照以下条款和条件履行协议。

一、合同内容：

1、乙方承接甲方_______设备安装调试工作。

2、_________________________________设备的安装及系统调试。

3、调试项目：

4、合同总价：________元，大写：______________。

二、甲方权利：

（1）甲方有权监督乙方按约定提供安装、调试服务。

（2）在安装、调试过程中需甲方义务提供协议的，甲方应当履行协助义务。

（3）向乙方提供设备维修所必须的技术资料。

（4）向乙方提供专人配合。

三、乙方权利义务：

（1）乙方应向甲方示明安装、调试时间和收费标准，并保证具备与安装、调试以业务相适应的设施和技术力量。

（2）在安装质量保证一年内，承修安装设备出现质量问题，乙方应当免费返修。

（3）乙方负责本次维修的组织和执行，向甲方的操作人员提供技术支持。

（4）维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故由乙方承担赔偿责任。

（5）提供维修完成出厂检测报告单。

四、结算方式

1、合同签订之日起_____日内，甲方汇齐货款人民币 元整，乙方积极进行设备的安装和调试，在收到款项之日起____工作日内提供全额增值税发票。乙方对所更换的部件质保。

2、乙方须提供收款地、公司名称、收款方式、收款发票。

3、设备完成安装、调试后，经甲方验收合格，甲方付清乙方安装、调试款。

五、验收标准及方法：

1、按双方签订的合同条款和国家、行业有关标准验收，达到维修设备出厂技术指标。

2、乙方保证按合同中的规定提供维修服务。在安装正确，使用及维护正常情况下，对此次维修内容和所更换部件进行质保，质保期为维修设备交付验收合格之日起______个月。

3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方。

六、违约责任

1、乙方未按约定时限完成安装、调试的，应当按照约定标准支付违约金，并由此补偿给甲方造成的损失。

2、甲方自约定竣工支付之日起仍未验收的，自第5日起应当按照约定标准支付违约金。

3、合同生效后，双方不得任意解除合同，如违反本合同约定，违约方应向守约方支付合同总金额_____%的违约金。

4、如因乙方原因造成的延期或检测不达标等情形，造成甲方不能实现合同目的，甲方有权单方解除合同，乙方应当退回甲方已支付的维修费用，并按合同总金额____ %承担违约责任。

5、若因供货方原因导致设备未及时到达等其他不可抗力等原因造成乙方不能及时为甲方提供服务，乙方不承担违约责任。

七、技术保密：

双方对于所有在维修过程中涉及的技术档案以及维修过程中出现的'照片和录像，未经协商，不得转交、复制给第三方企业、机构或个人。

八、争议解决：

因执行本维修合同所发生的或与本合同有关的一切争议应由双方通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均应提请甲方住所地的有管辖权的人民法院诉讼解决。

本合同一式肆份，合同双方各执贰份为证，该合同的所有附件均是本合同的不可分割的一部分，与本合同具有同等的法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

住所： 住所：

法定代表人： 法定代表人：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

税号： 税号：

安装服务合同 篇8

甲方，

乙方，

经甲乙双方协商，根据中华人民共和国颁布的中华人民共和国民法典要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权力和经济关系，签订本合同，双方共同履行。

第一条甲乙双方责任

一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理地制定分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。

二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域、需要提供物业管理部门证明。

法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证和房产证明。

三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案(如有)，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请(国家)政府度电补贴(以项目本地政策执行)。

四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包括设备异常损坏的售后服务。

五、乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。

第二条项目工期

本项目自___年___月___日开始施工至___年___月___日施工完成并到验收条件。

乙方协助甲方整理项目相关资料备案。

等待电业管理部门验收并网。

如因天气等原因工期延后，延后日期顺延。

第三条项目承包方式

分布式光伏电站项目，有甲方提供一站式服务，其项目静态投资，按合同要求分期付款。

如需开具发票，需要甲方提供税赋，普通发票为项目静态投资的___%，增值税发票为项目静态投资的___%。

第四条项目质量

甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际___类标准。

组件性能保证，甲方确保所售组件出厂输出功率公差___,组件寿命不低于___年。

项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。

乙方货款结清后，甲方向乙方移交分布式电站的主要设备(组件和逆变器)的产品证明，含设备的合格证、发票及质保书。

乙方凭上述资料享有产品质保权。

第五条项目容量方式及合同价格

一、项目容量，根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量___，每___元。

其项目形式为(请选择)，_________

1.发电自发自用

2.发电自发自用余电上网

3.发电全部上网

二、乙方所安装的分布式光伏电站净投资为，￥ ________ 万元。大写，￥___万____仟___佰__拾___元___角___分。不包括电业管理部门发生的一切费用。

第六条付款方式和付款期限

一、付款方式(请选择)，_________

1.现金

2.支票

3.汇款

二、付款期限

签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目投资额的___%，设计完成光伏组件到达指定安装地点向甲方再支付静态投资___%，项目验收合格后向乙方支付静态投资额的____%余款。

甲方在收到全部货款之前保留对本合同项下货物的所有权。

若乙方逾期付款达到___周，甲方有权行使取回权，将已经交付的组件取回，无论该组件处于仓储或者已经被安装。

若组件已经被安装，甲方有权将设备拆下取回。

由于甲方行驶所有权及取回权所发生的一切费用及损失，均由乙方承担。

甲方保留货物所有权不影响货物风险自交付之日起转移至乙方承担。

第七条 供电管理部门办理相关并网备案手续等不包括在项目工期内。

第八条 违约责任

在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金。

如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理。

如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。

第九条合同文本数量

本合同一式二份，甲乙双方各一份。

本合同经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方，

乙方，

签订日期，___年___月___日