机械施工合同

当老百姓的法律观念开始不断增强时，合同的重视程度也越来越高了。合同生效表明真实性、合法性，有没有欺诈、胁迫。小雨596编辑为您准备了以下关于“机械施工合同”的范文，欢迎阅读本文并获取参考！

机械施工合同 篇1

承租方(甲方)：

出租方(乙方)：

甲乙双方按照平等互利、自愿的原则，经双方协商一致，签订本协议。

一、基本情况：

租赁机械名称型号及数量： 三一重工挖掘机235 一台 施工地点： 清涧县刘邵路N4 施工内容： 修整路基、土方开挖、沟槽开挖 使用时间： 年 月 日至 年 月 日

二、租赁金额及付款方式：

1、租赁金额(刨油桶方式) 元/桶(大写 元)。

2、按建设单位拨付的工程款比例支付。最终工程竣工验收合格结算后一次性付清。

三、安全责任

1、施工中双方要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等相关规定，加强租赁机械安全检查和使用安全管理，并采取有效措施防止操作人员疲劳作业，确保作业安全。

2、施工时，应严格按照安全技术操作执行。甲乙双方均有权阻止对方的违章操作、违章指挥，现场的安全管理由甲方负责。

3、由于对施工场地地面和地下设施情况交代不清造成的事故，其责任和损失由甲方负责。

4、双方在未签订机械租赁合同前，不得提前进场及作业。

5、按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的安全工器具，并监督、教育员工正确使用。

6、双方应相互协作，并按照各自的责任处理租赁机械使用过程中有关安全工作以及安全问题、事件，应认真组织原因分析，提出预防措施，共同预防事故的发生。

7、因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

机械施工合同 篇2

2022建筑施工机械租赁合同.doc是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。建筑施工机械租赁合同.doc能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022建筑施工机械租赁合同.doc正文内容

建筑施工机械租赁合同

出租方： 签订地点：

承租方： 签订时间：

根据“中华人民共和国民法典”的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方与承租房的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：租赁机械情况表：

机械名称 规格型号 租金

（元/台班） 单位 数量 合计 备注

平地机 180 1800 台班

挖掘机 210型 2000 台班

破碎炮 210型 2600 台班

渣土车 斯太尔 1000 台班

装载机 50型 1500 台班

水车 10T 1000 台班

压路机 18T 1200 台班

总计

第二条：本合同自出租方设备经承租方验收合格，准许入场之日起生效。

第三条：租金的计量及支付方式；

1.所租机械按台班计算的由项目部机械员，领工员正确及时签认台班月度汇总。

由项目经理签认后。报公司备案登帐。

2.按元/立方米，元/车的也如上办理。

3.结算支付方式：施工完成，汇总签认单，制作结算单，经项目经理，公司材料设备部主管人员签认后生效，支付租金。

第四条：租赁机械的手续，验收方法及使用地点。

1、出租方应是承租方合格分供方之列的，具有相关资质，手续齐全可靠的单位。

2、出租方应提供性能优良、完好的、符合环保法规的机械设备，保证设备能够高效、及时地用于施工。

设备进场应有承租方验收，并签认进场设备检查表。设备检查合格后方可使用。

3、出租方应派有操作证的合法司机，驾驶安全防护装置齐全的设备进场操作。

4、使用地点：

——————————————————————————。

第五条：租赁机械的保管与维修：

1、承租方应在施工现场提供设备的停放场地，并负责现场的安全保卫。

2、出租方应按承租方提供的停置场地放置设备，并配合承租方做好安全保卫工作。

3、设备的维修、保养全部由出租方负责，设备维修期间不计台班。

第六条：本合同解除的条件：

1、承租方告知出租方设备清退，本合同自动解除。

2、工程结束本合同自动解除。

第七条：双方的责任及违约：

一、出租方的责任及违约：

1、应是承租合格供方的单位，如违约责任自负。

2、应派遣有操作证的合法司机操作设备，如违约责任自负。

3、应按承租方施工交底和指挥操作施工，如违约责任自负。

4、应按承租方提供的地点停放设备，自行管理，丢失损坏等责任自负。

5、应严格遵守交通安全法律法规，严格遵守承租方现场的各项规章制度，发生违规违章现象责任自负。

6、由司机造成的现场安全事故，责任自负。

二、承租方的责任及违约：

1、应认真做好设备进场检查，对安全装置不全及没有操作证的应严格把关不准进场。

2、应结合有关施工标准，现场条件，地上地下障碍物用文字向承租方做施工交底。

3、应提供设备停置地点。

4、应定期对设备进行安全检查，对安全装置失灵及没有合法操作证的设备应及时清退。

第八条：在本合同履行过程中，发生内容变更，经双方洽商协商一致，做好记录。

第九条：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地工商，公安部门协商解决，协调不成按下列第------种方法解决。[url

机械施工合同 篇3

承租方(以下简称甲方)：__________________

出租方(以下简称乙方)：__________________

根据《中华人民共和国合同法》以及国家现有法律法规的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的职责，经双方协商，特签订本合同，以资共同遵守。

一、机械概况一览表

二、双方职责及有关配合事宜

1.租赁管理及双方职责：乙方负责租赁设备的进退场安拆、加节附着、维修、日常保养和提供相关内业资料等工作，并承担相应的安全责任。甲方负责设备的使用，乙方派入甲方项目部的人员由甲方统一管理，并承担相应的安全责任。

2.设备进场前，乙方需对设备进行维修和保养，保证设备的完好性，设备安装检测和验收后并经特种设备使用登记备案后，乙方将设备交付甲方使用。

3.甲方应提供一份与安装有关的正式项目施工图交乙方，设备的安装位置与安装(拆卸)方案有关问题应由甲、乙双方共同研究确定，并及时做好记要。

4.设备进、退场前，甲方应负责做好作业现场的加固、平整、清理等工作，使乙方设备能够顺利到达指定地点。否则，甲方应负责乙方的停机损失和二次转运的费用。

5.设备的基础有甲方负责设计与施工。设备安装前，甲方应提供壹份基础的设计方案与验收等资料给乙方。设备安装与附墙所需的预埋铁件、锚栓由乙方提供，费用由甲方支付。

6.乙方应配合甲方做好基础预埋节(件)的安装，并按甲方的要求及时进场安装设备。附墙预埋件由甲方负责按双方确定的方案埋设。

7.设备安装前，甲方应提供总功率为_______KW电源(380V±5%)，从甲方配电室至设备的基础处的专用开关箱与电源线由甲方负责，专用开关箱至设备的电源线由乙方负责。

8.设备在安装或拆除过程中，甲、乙双方均应派管理人员驻现场，随时协调解决安拆作业中出现的问题。设备的安装、拆除过程中，施工现场的警戒区域，甲方应根据乙方的要求划定与落实。

9.当设备需要做附墙时，甲方应提前_____-_____天通知乙方，以便乙方统筹安排。

10.乙方及时提供设备验收资料及使用过程的内业资料交付甲方使用。乙方设备进入工地后，甲方应做好设备及附件保护、保管工作。若发生丢失、毁损、灭失，甲方应承担赔偿责任。

11.根据甲方的要求，乙方为本设备配备证件齐全_______名操作司机。在租赁期间，设备司机应遵守甲方有关的劳动纪律，服从甲方项目部的管理，为甲方提供服务。甲方要合理安排作业时间，不得疲劳作业，若出现乙方配备的司机违反甲方管理制度或违反操作规程，甲方有权要求退回。

12.在租赁期间，设备的所有权属于乙方，甲方只有使用权。甲方若需对设备进行改善或增、减部件，必须征得乙方的书面同意。

13.甲方在工地提供宿舍_______间，作为设备常用配件及司机休息之用。

14.甲方每月应安排半天停机时间作为设备保养、检修作业时间，且不扣除租赁费。

三、费用结算及双方约定

1.设备租赁费收取时间为设备安装验收合格次日起，至设备实际停用日止。设备实际停用日必须经双方书面确认。

2.设备安(拆)、进(退)场、附着、爬升等工作内容按_______计费。基础预埋件、附墙预埋件、附墙拉杆改造等费用按_______计费。

3.设备租赁费每月以_______计费;设备司机工资由甲方负责按时发放，每人每月以_______计费。甲方承担未及时支付工资的法律责任。

4.甲方应保证租赁期限不少于_______个月，少于_______个月，按_______个月结算，超出_______个月时，按实际租赁时间结算。

5.合同签定后，甲方预付设备押金_______;押金不计利息不抵租金。设备安装完毕三日内，设备拆除前双方结清所有费用(含拆除退场费)，乙方退还押金。

6.若由于施工组织设计或现场情况的特殊要求，造成设备安装、拆卸无法正常进行，需增加的费用由甲方负责承担。Xy596.CoM

7.设备如果在使用中出现故障，乙方应及时派人修理。造成设备每次停工修理时间超过一天的，每超一天租赁费应按_______元/天扣除。

四、违约责任

1.若由于甲方未能按约定交付租赁费，乙方有权停机直至拆除，由此产生的拆除退场费与相关损失由甲方承担。

2.未经对方书面同意，任何一方不能中途变更或解除本合同;任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付_______违约金。

五、争议的解决

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。甲、乙双方应通过友好协商解决;如协商无法解决，采取如下一种方式解决

1.提交______________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁解决。

2.诉诸当地______________法院，诉讼解决。

六、补充事___________________________________

七、附则

1.本合同一式二份，双方各持二份，具有同等法律效力。

2.本合同自签章之日起生效，至拆机退场结清费用止自然失效。

3.本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，并与本合同具有同等法律效力。

甲方：(盖章)_____________________　乙方：(盖章)_____________________

法定代表人：_______________________　法定代表人：_______________________

委托代理人：_______________________　委托代理人：_______________________

电话：_____________________________　电话：_____________________________

地址：_____________________________　地址：_____________________________

签约时间：_______________________年________________月_________________日

机械施工合同 篇4

承租方，

出租方，

根据有关规定，为明确出租方以及承租方的权利和义务，经双方协商，签定此合同。

一、甲方租用乙方 台，到甲方的 工地使用，租用期 个月，自 年 月 日至 年 月 日止，进场运输费由甲方负责承担。

若租用期满 个月，出场运输费由乙方自行承担;

若租用期不满 个月，则出场运输费由甲方承担。

二、甲方租用乙方机械，月租费为 元在正常的情况下，乙方机械工作每月保底时间为小时，若因甲方施工组织不当、天气变化、工程设计变更等原因造成乙方当月工作时间不足 小时，甲方必须按全月租费付给乙方。

若乙方机械当月工作时间超出 小时，超出部分，甲方按每小时 元付给乙方。

三、乙方机械每月维修，保养累计时间为叁天，每超出叁天，甲方将按每天 小时，每小时 元从乙方租费用中扣除。

四、乙方机手进场后必须服从甲方指挥，在施工期间，施工现场范围内地上、地下公共设施及不明物，如有损坏均由甲方负责赔偿。

五、乙方机械在施工过程中，如果工程场地出现险情，不能施工的，乙方有权拒绝施工，如甲方强行施工，造成事故和损失由甲方负责。

六、在租用期间，乙方机械的燃油及机手食宿由甲方免费提供，维修保养及其它费用由乙方自行承担。

七、付款方式

八、本合同一式两份，双方各执一份，合同一经甲、乙双方签字起生效。

甲方，_________乙方，_________

法定代表人，_________ 法定代表人，_________

_________年____月____日 _________年____月____日

机械施工合同 篇5

合同编号：_________

承租方（以下简称甲方）：__________________

出租方（以下简称乙方）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》以及国家现有法律法规的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的职责，经双方协商，特签订本合同，以资共同遵守。

一、机械概况一览表

二、双方职责及有关配合事宜

加节附着、维修、日常保养和提供相关内业资料等工作，并承担相应的安全责任。甲方负责设备的使用，乙方派入甲方项目部的人员由甲方统一管理，并承担相应的安全责任。

2．设备进场前，乙方需对设备进行维修和保养，保证设备的完好性，设备安装检测和验收后并经特种设备使用登记备案后，乙方将设备交付甲方使用。

方案有关问题应由甲、乙双方共同研究确定，并及时做好记要。

退场前，甲方应负责做好作业现场的加固、平整、清理等工作，使乙方设备能够顺利到达指定地点。否则，甲方应负责乙方的停机损失和二次转运的费用。

锚栓由乙方提供，费用由甲方支付。

的安装，并按甲方的要求及时进场安装设备。附墙预埋件由甲方负责按双方确定的方案埋设。

，从甲方配电室至设备的基础处的专用开关箱与电源线由甲方负责，专用开关箱至设备的电源线由乙方负责。

乙双方均应派管理人员驻现场，随时协调解决安拆作业中出现的问题。设备的安装、拆除过程中，施工现场的警戒区域，甲方应根据乙方的要求划定与落实。

9．当设备需要做附墙时，甲方应提前_____-_____天通知乙方，以便乙方统筹安排。

保管工作。若发生丢失、毁损、灭失，甲方应承担赔偿责任。

11．根据甲方的要求，乙方为本设备配备证件齐全_______名操作司机。在租赁期间，设备司机应遵守甲方有关的劳动纪律，服从甲方项目部的管理，为甲方提供服务。甲方要合理安排作业时间，不得疲劳作业，若出现乙方配备的司机违反甲方管理制度或违反操作规程，甲方有权要求退回。

减部件，必须征得乙方的书面同意。

13．甲方在工地提供宿舍_______间，作为设备常用配件及司机休息之用。

检修作业时间，且不扣除租赁费。

三、费用结算及双方约定

1．设备租赁费收取时间为设备安装验收合格次日起，至设备实际停用日止。设备实际停用日必须经双方书面确认。

、进（退）场、附着、爬升等工作内容按_______计费。基础预埋件、附墙预埋件、附墙拉杆改造等费用按_______计费。

3．设备租赁费每月以_______计费；设备司机工资由甲方负责按时发放，每人每月以_______计费。甲方承担未及时支付工资的法律责任。

4．甲方应保证租赁期限不少于_______个月，少于_______个月，按_______个月结算，超出_______个月时，按实际租赁时间结算。

，乙方退还押金。

拆卸无法正常进行，需增加的费用由甲方负责承担。

7．设备如果在使用中出现故障，乙方应及时派人修理。造成设备每次停工修理时间超过一天的，每超一天租赁费应按_______元/天扣除。

四、违约责任

1．若由于甲方未能按约定交付租赁费，乙方有权停机直至拆除，由此产生的拆除退场费与相关损失由甲方承担。

2．未经对方书面同意，任何一方不能中途变更或解除本合同；任何一方违反本合同约定，都应向对方偿付_______违约金。

五、争议的解决

凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议。甲、乙双方应通过友好协商解决；如协商无法解决，采取如下一种方式解决

1．提交______________仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁解决。

2．诉诸当地______________法院，诉讼解决。

六、补充事___________________________________

七、附则

1．本合同一式二份，双方各持二份，具有同等法律效力。

2．本合同自签章之日起生效，至拆机退场结清费用止自然失效。

3．本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，并与本合同具有同等法律效力。

甲方：（盖章）_____________________

乙方：（盖章）_____________________

法定代表人：_______________________

法定代表人：_______________________

委托代理人：_______________________

委托代理人：_______________________

电话：_____________________________

电话：_____________________________

地址：_____________________________

地址：_____________________________

签约时间：_______________________年________________月_________________日

机械施工合同 篇6

承租人(乙方)：

出租人(甲方)：

依照《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方经协商就租赁建筑施工机械的相关事宜达成协议如下：

第一条 项目名称、施工内容和使用地点

项目名称：

施工内容：

使用地点：

租赁期限：保底使用时间，从20xx年1月1日起计算租赁期。 在租赁期间中，扣除春节10天的租赁费。因工程需要延长租期。

租赁期满，承租人继续使用租赁机械，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有效。

第二条 施工机械及租金计算与支付

一、施工电梯数量及租金

二、计算方式

按月计算，不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。

三、租金总额： 元。

四、支付方式

1.租金按月每月支付。支付期限为每月10日前支付上一月租金，以上价格均为不含税率价，税款由承租人负责支付，在出租人收取租金时向承租人出具盖有出租人公章的收据。

2、甲方提供具备特种作业操作证的人员上岗操作，出租方保证机手24小时满足工地需要，乙方有权对机手进行罚款。所有机手罚款在月租金中扣除，承租方负责机操工的住宿、生活用水用电。生活费自理。

第三条 进出场费用：每台进场费16000.00元，出场费：8000.00元/台。

第四条 租赁机械交接与验收

本工地现场施工升降机原已安装完毕，处于使用中，为续租。

机械设备的安装、拆卸与检验检测由出租人组织具备相应资质的安装、拆卸和检验检测的单位进行，所发生的费用由出租人负担。 起重设备备案、安装、拆卸告知使用登记由出租人负责。

双方共同签署启用、停用交接通知单，停用时间承租人应提前 3天书面通知出租人。

第五条 定金

出租人向承租人收取定金 元。承租人应在租赁机械进场前向出租人支付。租赁期满，定金扣除应付租赁机械的毁损灭失赔偿后，余额无息返还承租人。

第六条 机械设备管理

一、租赁的机械由出租人负责机械设备管理。建筑起重信号工、司机、安装拆卸等建筑施工特种作业人员，应当符合《建筑施工特种作业人员规定》的条件，持证上岗。机械设备管理方提供机械设备管理的资料，满足施工项目受检需要。

二、因机械故障造成租赁机械无法正常运行，出租人接到通知时起 1小时内自行到达现场维修。出租人自接到维修通知起24小时(日)内未能修复的，自第2日起扣除相应租金(人为损坏及故障修理除外)。

三、停置费

停置费计收标准：按月租金100%计算租金。机械设备属下列原因之一造成停置，计收机械设备停置费。

1.非因机械设备本身故障停机而停置现场;

2.任务告一段落，承租人要求仍留置现场另行安排任务;

3.因承租人的责任造成停机;

4.任务完成，因承租人场地不能退场。

四、双方约定每月8小时为机械正常维护保养时间，具体时间安排为：出租方与承租方协商 。

五、安全管理责任

机械设备发生事故或未遂恶性事故时，承租人应及时组织抢险，防止事态扩大，保护现场，并报告出租人和有关部门，听候处理。属于承租人使用不当或者现场安全措施不当所发生的事故，造成的直接经济损失应由承租人承担;属于违章操作发生的事故，所造成的经济损失由出租人承担。属于机械设备制造质量、机械设备技术状况不良、机械设备发生故障，安全装置失效所发生的事故，造成的直接经济损失应由出租人承担;

第七条 双方的权利和义务

一、承租人的权利和义务

1.要求出租人按照合同约定提供合格的机械设备。

2.要求由出租人负责操作和维护租赁机械，若因为出租人原因导致机械毁损灭失或者出现故障无法使用的，承租人有权解除合同或要求出租人更换同等型号、性能的机械。

3.承租人应当按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。

4.承租人应当为出租人提供承租机械进出场安全作业环境、其他维护作业的协助和便利，按时接收或验收出租人交付的机械设备。承租人原因造成机械毁损灭失的，应赔偿出租人损失。

5.未经出租人书面同意，承租人不得转租本合同名下机械，不得对租赁机械进行改装或增设他物。

二、出租人的权利和义务

1.出租人应当按照约定的时间、地点向承租人提供约定的合格机械设备。应当向承租人提供生产厂家的生产许可证、产品合格证等文件，需要到相关部门备案的，出租人应当提供和办理备案手续。

2.出租人应当向承租人提供出租机械的使用环境、安全使用条件、操作维护注意事项等必要的技术资料、说明及随机配件清单。

3.出租人有权按照合同约定收取租金和其他费用。

4.出租人应当提供技术保障，承担租赁期间的.维修保养义务。

5.合同约定应由出租人派出随机操作人员必须持证上岗，服从承租人管理，遵守承租人各项规章制度，并应拒绝承租人提出的违章指挥。

6.出租人有权要求，因承租人原因导致的机械毁损灭失向承租人索取赔偿。

7、接到承租人通知，不再租赁使用该设备，须拆除退场时，出租人应在5个工作日内拆除并运出现场。

第八条 违约责任

任何一方不履行或者不适当履行合同义务，应当承担违约责任，向对方支付违约金;给对方造成损失的，应当赔偿损失。双方约定违约金为五万元或者租金总额的15 %。

一、承租人违约责任：

1. 不按合同约定支付租金。逾期超30日，出租人有权解除合同，要求承租人支付违约金并赔偿损失。

2. 违章或超负荷作业，致使租赁机械受到损坏，出租人可以解除合同，要求承租人修复并赔偿损失。(施工作业如不按机手要求作业)

3. 未经出租人书面许可擅自将租赁机械转租，出租人可以解除合同，要求承租人支付违约金并赔偿损失。

4. 未经出租人书面许可擅自改装或增设他物的，出租人可以要求承租人及时恢复原状或者赔偿损失。

二、出租人违约责任：

1.不按合同约定提供机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，经承租人书面告知仍不能按时履行达不到承租人要求，导致合同无法履行的，承租人可以解除合同，要求出租人支付违约金并赔偿损失。

2.不按合同约定日期提供机械设备的，应当支付违约金并赔偿损失。逾期超过30日的，承租人有权解除合同(不可抗力除外)。

3.在租赁期间因出租人原因导致机械停工的，每停工一天，承租人除扣减相应租金外，出租人应当赔偿损失。停工超过 3日的，承租人有权解除合同并向出租人追究违约责任。

第九条 不可抗力

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。

第十条 解决争议的方式

本合同发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的依法向广元市人民法院起诉。

第十一条 其它约定事项

施工电梯运送到工地承租人负责卸车，安装时承租方提供塔吊、动力电源、电焊等相关协助;承租方负责机械、出租方负责人工。同时在货用施工升降机顶升安装附后墙架时配合出租人进行施工。货用施工升降机安装期间承租人负责提供使用所需的专线电源及进电配电箱、保证供电质量(电压380V，正负不超过3%)。

第十二条 合同的生效及其他

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共7页，一式2份，具有同等法律效力，其中承租人1份，出租人1 份。

2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

3.本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

承租 人： 出 租 人：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电 话：

签约时间 年 月 日，签约地点 。

机械施工合同 篇7

2022建筑施工机械租赁合同标准范本是网为大家整理发布，其中范文内容可阅读参考学习。建筑施工机械租赁合同标准范本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022建筑施工机械租赁合同标准范本正文内容

出租方(甲方)：

承租方(乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》的规定，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就以下机械租赁事宜协商一致，订立本合同。

第一条 设备名称、型号、规格及数量

第二条 租赁期限

自________年____月____日至________年____月____日。

承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前____日内，重新签订合同。

第三条 租金及支付

1.租金每月21000元(大写：贰万壹仟元)。

2.租赁计费起止时间

(1)________年____月____日为本次设备租赁的计费开始时间，如果设备到达工地后承租方仍不开工，租赁时间照常计算。

(2)在机械租赁期间，因承租方原因或自然原因造成的机械停工，按日历天数照常计算，承租方未按合同规定期限预付租费而停机，也按日历天数照常计算机械租赁计费时间。

(3)每天工作12小时，机械柴油费及人工费每人100元天，加班另算，全部由乙方自行承担。

3.租金每月____日支付。

第四条 工程项目、工作内容和施工地点

1.工程项目：准格尔旗薛家湾神华一号露天矿

2.工作内容：土方

第五条 租赁方式及所有权

1.租赁方式：本设备的租赁由出租方配备操作人员。负责设备的操作和维护保养工作。

2.租赁设备的所有权：合同所列租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁机械只享有租赁期间的使用权，没有设备的所有权。

3.未经出租方同意，承租方不得在设备上随意增加或减少部件，也不得以任何理由对设备进行抵押，否则由此造成的全部后果由承租方承担。

第六条 甲方的基本责任

1.密切配合承租方的施工生产，满足承租方施工要求。服从承租方施工人员的施工安排，但有权拒绝承租方的违章指挥。

2.负责配备设备操作，维护人员，负责设备的操作，日常维护保养和故障的处理，确保机械技术状态完好。

3.负责操作人员的工资及设备维修配件

4.与承租方共同办理机械设备的租费签认工作。

第七条 乙方的基本职责

1.负责工作期间租赁机械和操作司机的安全，严禁违章指挥，如违章指挥造成机械化和人员的损伤，承租方承担一切责任损失。

2.提供出租方操作司机的食宿。承担司机加班费及施工补助。

3.负责租赁设备的进场签认及每月租费的签认工作，负责租费的及时支付。

4.负责租赁期间设备保护及看守，确保挖掘机安全。

5.提供合格的燃油及润滑油。因燃油不合格，司机有权不加油，造成的停机损失由承租方承担。

6.租赁期间，如出租方购买零配件及材料，承租方应提供交通方便，所需资金在承租方挂支，在租费中抵扣。

7.负责租赁机械进出场运费，负责运输安全，承担运输费用及保险费。

8.乙方对甲方进入施工现场的机手要进行安全培训。

第八条 争议的解决

未尽事宜，甲.乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

本合同一式二份，由甲.乙双方各执一份。甲乙双方代表签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

________年____月____日 ________年____月____日