小雨596 > 法律文书 > 网站地图>

工程防水合同范本2024合集

工程防水合同范本2024

相关推荐

随着法制观念的不断增强,签订合同在我们的工作和生活中的重要性占比非常之高,如何去借鉴优秀的合同范文模板呢?这篇文章主要是介绍了一下“工程防水合同范本2024”希望大家能够喜欢,我会尽一切努力为您提供最好的参考建议!

工程防水合同范本2024 篇1

工程名称: **职业技术学院二期二标

工程地点: **市湖科技园

发包单位: 对外建设有限公司

承包单位: **市卓宝建筑工程有限公司分公司

防水工程施工合同

发包人(全称): 对外建设有限公司 (以下简称甲方)

承包人(全称): **市卓宝建筑工程有限公司分公司 (以下简称乙方)

经甲方对乙方承建专业资格的考核,同意将**职业技术学院二期二标培训楼、体育馆、田径运动场看台和垃圾站等水工程委托乙方施工,为了明确双方在施工过程中的权利、义务责任。

第1条 工程内容及承包范围

使用材料

施工部位

要求

价格㎡

卓宝

地下室、屋面、外墙

湿贴耐尔

地下室、屋面、外墙

第2条 合同造价及承包方式

1、承包方式:包工、包料、包品质。

2、合同造价:人命币 元。

3、工程质量标准要求:合格。

4、如发生重大设计变更导致材料更换和工程量的增加,则由甲乙双方共同协商单价和增补合同价。

第三条 工程结算及进度款的支付:

1、工程结算按实际工程量结算最新防水工程施工合同范本最新防水工程施工合同范本。

2、工程按每月25号进度当月10号前支付工程款的80% 。

3、本合同工程全部完工竣工验收合格后,工程款支付到总工程款的95% 。

4、保修期满后一个月内结清所有余款。

5、本工程施工用水、电、机械、工人住宿等由甲方公司提供,材料存放厂地由甲方提供,保管由乙方自己负责。

第四条 工 期

1、开工日期:

2、竣工日期:

3、现下列情况时工期可相应顺延:

1)、设计变更和工程量增加。

2)、一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过8小时

3)、遇雨天、大风6级以上及人力不可抗拒的自然灾害,如水灾、火灾、地震等所耽误时间。

4)、甲方未能提供合理的防水施工工作基面最新防水工程施工合同范本合同范本。

4、乙方必须在甲方规定的合理时间内完成施工任务,如不能按时完成乙方负全部责任,并承担由此给甲方带来的一切损失。

第五条 材料、设备供应

1、乙方承包范围内所需的材料由乙方自行采购供应到施工现场。

2、材料供应:乙方按设计、本分包施工合同、甲方及监理单位要求报送其材料产地、规格、型号、产品合格证、样品及产品说明书。

第七条 工程质量的检查、验收及保修

1、施工过程中,乙方应根据甲方和监理单位的要求,及时提供有关工程质量技术资料,出现的质量缺陷应及时处理,否则甲方有权另行找相应人员处理,费用由乙方负责。

2、施工过程中,乙方应按规范及相关文件要求做好自检、专检及隐蔽验收记录。

3因乙方原因造成的质量问题,乙方必须承担其相关责任和经济损失。如因丙方或其它施工单位原因造成的损坏或其他人为的破坏,应由其相关单位承担责任和经济损失。

4、工程质量保证期为5年,在工程质量保证期内,出现属乙方承包范围内质量问题,乙方在接到通知七日内到场进行免费维修,如查明是乙方原因,则进行免费维修,否则,甲方有权安排其它施工单位进行维修,费用由乙方支付。

5、甲方提供防水施工面后应由工程甲方和监理先行验收后交由乙方验收,同时乙方有权按合同约定要求提出异议并拒绝施工直至基面达标。

6、在防水层完成施工后,甲方应及时组织相关单位进行验收。如因验收延误导致防水层受损,承包人不承担责任。验收时间应在48小时内完成。

7、防水工程验收合格后,因总包方未按合同约定对防水成品进行及时保护或进行下道工序,导致防水层被破坏由总包方承担全部责任最新防水工程施工合同范本最新防水工程施工合同范本。

第八条 工程变更

1、乙方不得擅自对原工程设计进行变更,如有异议可以提出并由甲乙双方协商解决。

2、甲方在施工中如有工程变更应提前48小时通知乙方。

第九条 双方责任

一、甲方责任:

1、按合同规定付款给乙方,及时办理工程结算。

2、协调解决现场问题,使施工场地具备施工条件。

3、组织和设计单位进行图纸会审和设计交底。

4、对进场材料进行把关,并监督送检。

5、甲方提供材料堆放场地,乙方自己保管材料。

二、乙方责任:

1、按防水工程施工图纸、设计变更及招标文件和工程量清单等所规定的全部相关内容进行施工。

2、即时将防水材料进场,提交防水材料合格证、检测报告。

3、根据经甲方审定批准后的施工进度计划,配合上图纸要求施工,按期完成,达到质量验收合格标准。

4、遵守施工现场的有关规章制度,采取有效措施,做到文明施工,确保施工安全。

5、防水验收资料不属于可独立资料,应该由乙方递交相关资料后甲方统一整理递交归档,乙方不能以任何借口延误提交相关资料。

第十条 违约责任

若合同双方中任何一方未能完全履行合同条款,则该方已构成违约。违约方应承担所有责任和经济损失。

最新防水工程施工合同范本合同范本。

第十一条 争议的解决

如果甲乙双方在履行合同的过程中出现了争议,无法通过协商解决,那么他们可以向当地仲裁委员会申请仲裁。这样就可以在专业的仲裁机构的帮助下公正地解决争议,保障双方权益。

第十二条 其它

1、其它未尽事宜在总包合同条款下双方协商解决。

2、如本合同存在未尽事宜,双方应当签订补充协议。除此之外,双方通过来往电报、传真、会议纪要等确认的内容,也应当被视为本合同的组成部分,并具有同等法律效力。

3、本合同共有四份,甲方和乙方各持两份。双方在签字盖章后生效,保修期届满并结清所有工程款后自动失效。

甲方:对外建设有限公司

代表:

日期:

乙方:**市卓宝建筑工程有限公司分公司

代表:

日期:

工程防水合同范本2024 篇2

发包单位(甲方):__________

承包单位(乙方):__________

按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定,结合本工程具体情况,经友好协商,甲方、乙方共同达成以下协议。

一、工程概况

1、工程名称:历山名郡二期工程

2、工程地点:历山名郡工地(文化西路14号)

3、承包范围:±0.000以下外墙面、屋面的-180SBS聚酯胎卷材防水。

4、承包方式:包工包料(乙方必须使用甲方指定厂家:)

二、质量标准:

合格

三、工程造价及结算

以工程施工图纸施工说明,设计变更计算工程量,单层综合单价为:______元/平方米,此价格包含所有费用。

四、工程款拨付

乙方施工完,付工程款的60%,完工后,经质检站对工程验收合格付至工程款的95%,余款保修期满后一月内一次付清(保修期按建设部规定)。

五、甲方责任、权利、义务

1.负责制订和落实施工组织方案,向乙方提供工程所在地的有关规定、文件等。

2.监督检查乙方所施工项目的施工进度、质量、安全生产、文明施工等。

3.负责检查、验收乙方收集、整理的施工技术、经济资料并统一归档。

六、乙方责任、权利、义务

1.乙方派驻施工现场的项目经理:

2.遵守甲方内部的各项规章制度,服从甲方各职能部门的管理。

3.由乙方造成的安全事故,责任和所需费用由乙方承担。

4.负责收集、整理施工技术、经济资料,提供竣工验收所需的试验报告。并承担相应的试验费用。

5.承担因乙方责任造成的质量、安全、进度、文明施工等各种罚款。

6.由乙方原因未能按期竣工,乙方必须承担3%的罚款。

7.水电费、垂直运输费、工人宿舍、粗具仓库,甲方协调由乙方自理。

七、其他

1.本合同一式四份,双方各执两份。

2.本合同自双方盖章之日起生效,工程款拨付完后失效。

甲方:____________乙方:____________

代表人:_________代表人:_________

______年___月___日______年___月___日

工程防水合同范本2024 篇3

近年来,防水工程质量问题越来越突出,那么签订防水工程承包合同需要注意什么呢以下是小编为大家整理的防水工程承包合同范文,欢迎参考阅读。

防水工程承包合同范文1

甲方:

乙方:

一、工程范围

甲方现将龙阳新

3、4楼防水工程承包给乙方。

二、承包方式:包工包料

三、施工及管理

1、乙方现场施工必须严格按照图纸设计和甲方要求及规范施工。

2、甲方办公室对工程进度与质量进行监督,负责现场协调工作,参与工程验收工作,验收不符合要求,甲方现场质管组成员有权责令乙方返工。

3、乙方必须提供该工程所需的一切资料,保证工程验收和备案。

四、工程承包价格

1、2厚聚氨酯乙烯橡胶共混30元㎡。

2、1.6厚聚氨酯乙烯橡胶共混26元㎡,1.1厚聚氨酯乙烯橡胶共混23.5元㎡。

3、1.5厚聚氨酯24元㎡。

4、1.5厚丙纶18元㎡,3厚B 20元㎡。

五、验收

乙方所承包的分项工程,其分项工程必须满足施工规范的要求及验收标准的规定,达到优良分项等级。

六、付款及完工结算

工程全部完工后,甲方付给乙方工程总造价50%;工程验收合格后,甲方付给乙方工程总造价40%,办完备案证后再付5%,余下作为工程质量保证金,待保修期满后付清。

七、质保金

1、结算工程款时,甲方留5%作质保金,质量保证按国家文件精神,保修________年。

八、双方约定事项

1、乙方现场施工必须符合施工规范的要求,不按要求施工,甲方有权责令停工、罚款。

2、乙方在现场施工中,须注意安全生产、文明施工,提高职工安全意识,消除安全隐患。甲方在承包该分项工程给乙方时,已根据建设部、公安部、安全管理建管站、文明精神,将安全管理保险、防护费用等各项费用列入了在包价格中,乙方现场施工中,其安全由乙方负责,如因乙方自身原因,造成的安全事故,其一切责任由乙方自负,甲方慨不承担任何责任。

3、乙方现场施工中要注意安全与质量两个

第一的原则,并遵守工地各项规章制度,严禁偷盗、打架、斗殴等行为,违者一次罚款500元,所发生的后果全部由乙方承担。

九、本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份。

十、本合同自签字后,即时生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

防水工程承包合同范文2

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

甲乙双方就芦花洲项目地下室防水工程,本着公平、公开、公正的原则,特签订此合同,内容如下:

第一条:工程名称

第二条:工程量及造价

1:工程量:工程施工结束后,按实际发生工程量计算。

2:工程造价:每平方米2,最终面积据实结算。

第三条:承包方式及付款方式

付款方式:按每栋楼单独计算,所承包楼全部防水施工完成验收后抵顶西夏古城营业房,房屋价格为售房部开盘价,房屋价格与工程款差价现金找补,留3%为保修金,保修期过后付3%,保修期________年。

第四条:施工工期

本防水工程自施工条件开始,暂定自________年____月____日至年____月____日完成。

第五条:工程质量

所有进场材料必须为合格产品,提供材料合格证,现场抽样复试合格(提供进场材料复试检验报告),卷材厚度满足设计及现场监理、甲方要求,(主材为 牌或 牌)。

第六条:双方责任:

1:甲方责任:

(1) 乙方人员进入现场后,负责清除现场障碍物,并交施工技术交底一份;

(2) 协调乙方与地方外界环境干扰及其它施工单位之间的关系;

2:乙方责任:

(1) 根据国家技术验收规范图纸设计,保质,保量,按时完成本合同工程项目;

(2) 按照国家规范和甲方要求,经双方协商提供各项技术材料;

(3) 乙方所有人员必须服从甲方现场管理人员及建设单位、监理总包的管理。

(4) 工程竣工后,负责清理好现场;

(5) 如乙方因施工组织、人力、机具设备等原因造成工期拖延,甲方有权要求乙方在指定时间内无条件撤离人员、机具、材料,或者另行指派施工队伍,由此引起劳务费用增加的部分由乙方双倍承担。

第七条:工程验收结算

工程竣工后,乙方通知甲方,由甲方邀约有关单位进行验收,办理好交接手续。

第八条:本合同一式3份,甲方2份,乙方1份,未尽事宜,双方协商解决。

第九条:本合同如有违约和争执,到仲裁部门解决。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

防水工程承包合同范文3

发包人(甲方):

承包人(乙方):

甲方将其承建的____市房产局火车站片区还建房A栋地下室外墙防水工程,承包给乙方施工。根据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》之规定,本着平等、公平、互惠、互利的原则,结合本工程具体事宜,经双方协商订立此合同,当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任,任何一方不得擅自变更或解除。

一、承包方式:包工包料,材料必须送检,有结论报告时方可进行施工。

二、工期要求:甲方根据现场施工需要,提前三天通知乙方进场时间,乙方必需按甲方预定的时间完工,不得拖延时间,若延期以每日X日支付工期违约金,从工程款中扣除。

三、承包范围:地下室剪力墙外墙面保温工程(含后浇带的保温处理),施工中的一切设施设备由乙方自行解决。

四、质量要求:

1、施工要求必须参照和依据本工程图纸设计要求及保温工程工艺流程之标准进行施工,不得偷工省料、掺杂施假。完工后经业主方验收确认为准。

2、保质期________年,保质期内出现质量问题由乙方维修至合格;因人为或不可抗力自然因素造成及乙方施工范围以外的质量问题由甲方出资维修。

五、安全责任:

乙方进场必须服从项目部统一管理、协调、严禁擅自行动。在施工过程中,乙方必须按照建设工程安全生产管理条例、安全操作规程和施工现场安全管理制度执行。严禁使用老弱病残人员和童工。施工现场处的安全及社会治安,按照建设单位及辖区派出所条文执行。总之,乙方所发生的一切安全责任事故,概由乙方自行负责,甲方不负任何责任。

六、结算价格及付款方式:

1、结算价格及计量方式:按实际施工数量按实结算,单价 36.00 元2,该单价无论市场价格如何变化均不作调整。

2、付款方式:工程完工付款 70% ,下余 20%________年内支付,保质期满,结清余款。

七、双方责任和权利:

1、甲方全面负责施工技术和施工质量管理工作,负责对乙方施工技术人员进行施工安全技术交底,安全教育培训。

2、乙方无条件服从项目部的管理、调配工作,甲方有权处理不服从管理的作业人员并清退场。乙方必须主动搞好施工质量、安全设施防护和文明施工现场。乙方不得以任何理由拖欠民工工资,否则追究相关责任。

八、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决,协商不成经双方同意市仲裁委仲裁或向人民法院起诉。

九、本合同在甲乙双方签字盖章后生效。经济手续结算完毕,合同自动失效。本合同一式2份,甲乙双方各执1份。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

________年____月____日

________年____月____日

工程防水合同范本2024 篇4

工程防水合同范文一

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就防水工程事宜甲乙双方协商一致,达成以下协议: 工程地点: 承包范围:

一、甲方所做防水位置,总计 。

二、乙方所用材料名称工包料 ,包工包料总工程量按实际计算。

三、乙方对甲方的保修承诺,包修总计 年。

四、保修期:在包修期内出现漏水,甲方必须及时通知乙方,乙方接到通知后,在48小时内为甲方处理,不再收取甲方任何费用。

五、付款方式:在工程完工后,甲方验收后一次性付清总工程款。

六、安全责任:高空作业,乙方应做好安全防范措施,如出现安全事故,安全责任由乙方承担,与甲方无关。

七、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字或盖章后生效,具有同等法律效力。未尽事宜,甲乙双方协商解决。

甲方: 乙方:

电话: 电话:

签约日期: 年 月 日

工程防水合同范文二

发包方:

承包方:

为明确双方的权利、义务和责任,依据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经发承包双方友好协商,就石佛营住宅小区防水工程达成如下协议:

一、承包内容:石佛营住宅小区地下室底板、顶板、外墙SBSⅡ型3+3

二、承包方式:包工不包料(发包方只提供防水卷材)

三、质量要求:合格,如承包方未达到此标准,按结算总价下浮10%结算。

四、工期:

开工日期:20xx年6月9日,完工日期:由项目部具体安排。

五、合同价款及支付方式

1、合同价款:暂估:110500元

暂估:壹拾壹万零伍佰元整(大写)

2、不分部位执行综合单价8.50元/M2(SBSⅡ型3+3卷材防水)包定,其工程量按20xx北京市建设工程预算定额计算规则结算。

3、合同价款中含:①本工程服务的全部用工及所有零工。②发包方服务的不超过承包总价千分之三的义务工(义务工指本合同承包范围以外发生的为发包方服务的客活及其它零星用工) ③材料倒运、脚手架搭拆、冬雨季施工、文明施工、竣工清理、渣土倒运、除发包方提供的机械设备

以外的工机具费、施工中应计取的全部费用、各种施工风险。

4、合同承包内容完工并验收合格后付至结算总价款的60%,整体工程竣工验收合格后付至结算总价的75%;余25%保修款,保修期五年,每年付5%。

六、安全文明施工

1、 发承包双方必须认真遵守国家及北京市有关安全生产的法律、

2、承包方按有关规定,采取严格的安全防护措施,因自身原因造成的事故由承包方承担由此发生的费用。

3、对于违反安全文明施工,不按规范和安全技术交底施工及违反施工现场管理条例和制度的行为,发包方管理人员有权停止其作业,并根据情节轻重处以罚款,罚款单由项目经理签字即可生效。

4、承包方配备专职防火巡视员进行检查防水作业的消防工作。

七、发包方责任

1、在施工前向承包方进行技术交底,并协助承包方解决住宿问题。

2、配备质检员,检验承包方的施工质量,并协助承包方解决施工中出现的问题。

3、严格按照施工方案监督检查承包方工作,每天对施工质量检查验收。

八、承包方责任

1、因承包方人力组织不利影响工程进度,发包人有权将其承包范围内的部分工程委托他人施工,并按合同单价的150%计算从合同价款中扣除。

2、现场发生的经济洽商需由发包方主管工长、项目经理及项目经营负责人签字后方可进入结算。

3、因承包方原因未履行完合同,未付的工程款全部扣除,由承包方承担因此造成的一切损失及费用。

4、生活区食堂内所用冰箱、电蒸箱等电气用品发生的电费(1元/度)由承包方承担,在结算时予以扣除。

5、必须服从发包方的监督和管理,严格执行项目部规定制度。否则根据规定给与适当的经济处罚,如承包方各项工作成绩突出可给与适当奖励,罚款和奖励由发包方项目经理签认即可生效。

6、承包方进场前必须做到证件(暂住证、健康证、就业证等)齐全、统一着装、床上四件套(床单、被罩、枕罩、枕巾)统一,若未达到要求需发包方协助办理的,发生的一切费用由承包方结算价中扣除。

7、必须体制健全,各工种配套,特殊工种持证上岗,不得将本工程转包,否则发包方将责令其无条件退场并承担所有损失。

8、施工中各种材料、机具按指定位置摆放整齐。使用的周转材料回收时以发包方设备库验收标准为准,损坏要赔偿。

9、承包方进场五日内须与发包方签订“机械设备、工具、材料使用协议”、“消防安全”、“安全生产”及“环境保护”协议书。

10、按照经发包方批准的施工进度计划进行施工,每迟后一天罚款1000元,依此累计(以发包方项目经理签认单据为准)。

11、发包方只提供SBS防水卷材,所用其它材料、机具、机械均由承包方自备。

12、本合同单价中已综合考虑了现有的作业面及施工条件的缺陷性修补,施工时不再作任何调整。

九、本合同一式陆份,发承包双方各持叁份。

十、本合同自双方签字盖章后生效,至合同各条款履行完时自动失效。

发包方(盖章): 承包方(盖章):

年月日:

工程防水合同范文三

发包单位(甲方):

承包单位(乙方):

按照《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定,结合本工程具体情况,经友好协商,甲方、乙方共同达成以下协议。

一、 工程概况

1、 工程名称:历山名郡二期工程

2、 工程地点:历山名郡工地(文化西路14号)

3、 承包范围:±0.000以下外墙面、屋面的-180SBS聚酯胎卷材防水。

4、 承包方式:包工包料(乙方必须使用甲方指定厂家:)

二、质量标准:合格

三、工程造价及结算

以工程施工图纸施工说明,设计变更计算工程量,单层综合单价为:元/平方米,此价格包含所有费用。

四、工程款拨付

乙方施工完,付工程款的60%,完工后,经质检站对工程验收合格付至工程款的95%,余款保修期满后一月内一次付清(保修期按建设部规定)。

五、甲方责任、权利、义务

1. 负责制订和落实施工组织方案,向乙方提供工程所在地的有关规定、文件等。

2. 监督检查乙方所施工项目的施工进度、质量、安全生产、文明施工等。

3. 负责检查、验收乙方收集、整理的施工技术、经济资料并统一归档。

六、乙方责任、权利、义务

1. 乙方派驻施工现场的项目经理:

2. 遵守甲方内部的各项规章制度,服从甲方各职能部门的管理。

3. 由乙方造成的安全事故,责任和所需费用由乙方承担。

4. 负责收集、整理施工技术、经济资料,提供竣工验收所需的试验报告。并承担相应的试验费用。

5. 承担因乙方责任造成的质量、安全、进度、文明施工等各种罚款。

6. 由乙方原因未能按期竣工,乙方必须承担3‰的罚款。

7. 水电费、垂直运输费、工人宿舍、粗具仓库,甲方协调由乙方自理。

七、其他

1. 本合同一式四份,双方各执两份。

2. 本合同自双方盖章之日起生效,工程款拨付完后失效。

此页无正文。

甲方:代表人:

乙方:代表人:

年月日:

扩展阅读

拆迁工程合同范本(通用12篇)


拆迁工程合同范本【篇1】

2022建设工程房屋拆迁合同通用范文是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。建设工程房屋拆迁合同通用范文能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022建设工程房屋拆迁合同通用范文正文内容

订立合同双方:

建设单位,____________,以下简称甲方;

拆迁户(单位),_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______,以下简称乙方。

根据 __________ 建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。

一,乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间,共______平方米〈原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)。

二,乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元。

三,甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:

1,乙方自行找房周转,每人每月补助______元;

2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助____元;

3,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助______元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。

四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______间,______层______号,配有______等设备。

五,乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人______领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。

六,甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付______元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。

乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金______元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。

七,其它:______________________________________________________________。

本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交____市(县)房地产管理局,建设银行,建委,计委____等单位各留存一份。

建设单位(甲方):_____________________________________(公章)

地址:__________________________________________

代表人:__________________________________________________

电话:_____________________________________________________________

银行帐户:_________________________________________________

拆迁户(乙方)代表人:_____________________________(盖章)

家庭18岁以上成员:______________________________(盖章或签名)

地址:____________________________________

拆迁工程合同范本【篇2】

订立合同双方:

建设单位,____________,以下简称甲方;

拆迁户(单位),_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______,以下简称乙方.

根据 __________ 建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房.为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行.

一,乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间,共______平方米〈原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费).甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾).

二,乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元.

三,甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:

1,乙方自行找房周转,每人每月补助______元;

2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助____元;

3,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租.简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助______元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用.

四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______间,______层______号,配有______等设备.

五,乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字.甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人______领取.甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任.

六,甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付______元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务.

拆迁工程合同范本【篇3】

出租人(甲方):

身份证号:

承租人(乙方):

身份证号:

根据相关法律有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。

一、1、甲方将其位于xx市xx县xx镇百左线89号1间房屋租给乙方使用。房屋租赁期限共____个月,自____年____月____日至____年____月____日止。租金和租金交纳期限、交纳方式。租金为:元(人民币),即每月元/月,先付后用。乙方一次性缴纳租房押金元,租赁期满后,无任何赔偿问题给予退还。租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期交还。乙方若要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方,经甲方同意后重新订立租赁合同。

2、后期再租,如市场租金涨价,协商处理。

二、违约责任。

乙方有下列情形之一的,甲方可以终止合同,收回房屋:

1.未经甲方书面同意,乙方不得将该房屋部分或全部转租他人。若擅自转租,甲方有权终止合同,由乙方承担对甲方及丙方的违约责任。;

2.利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的;

3.擅自装修影响到房屋结构的。

4.租赁期内乙方因使用需要对出租房屋或屋内设施进行装修或改动,须经甲方同意,甲方有权对装修或改动情况进行监督。合同期满时乙方不得移走自行添加的结构性设施和不动产,甲方也无须对以上设施进行补偿,全部无偿归甲方所有,有损坏的应修复或赔偿。

三、因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋,使乙方造成损失,甲方不承担责任。本合同的建立是基于城镇建设拆迁,解决乙方的短期困难为目的,故乙方不得在甲方终止合同时提出其他要求。

四、鉴于本合同建立的目的,因市政建设需要或者其他原因的,甲方可单独解除合同。

五、租赁期内若乙方中途擅自退租,所预付的租金及押金甲方不予退还。

六、水电费:由乙方定期向甲方上交。

电表:

年月日

水表:年月日

出租人(甲方):

承租人(乙方):

电话:

电话:

时间:

拆迁工程合同范本【篇4】

合同编号:工程名称:工程编号:承包方:签订时间:签订地点:根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》和《建设工程质量管理条例》及有关规定,

由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误____天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的____%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

第一条 工程项目

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程项目批准单位:批准文号:(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:

四、承包范围和内容:工程建筑面积 平方米,其他

五、工程造价: (万元),其中土建: (万元),安装: (万元)。

第二条 施工准备

一、发包方:

X月____日前,做好建筑红线以外的三通负责红线外进场道路的维修。

X月____日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),以满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的工作。

因乙方设计质量低劣引起返工,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外。

3.本合同签订后 天内提交建筑许可证。

4.合同签订后 天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图 份, 施工技术资料(包括地质及水准点坐标控制点) 份。

全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在 天内分送有关单位, 天内提供会审纪要和修改施工图 份。

在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;或不属于同一部门的。

二、承包方:

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备,成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。

上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》、《XX省建设工程招标投标条例》的有关规定。

第三条 工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总期为 天 (日历天),自________年____月____日开工至________年____月____日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附件

一)。

二、开工前 天, 承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源、道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

本工程立项计划已得到有关部门的批准,建设单位的资金通过“前附表”第2项所述的方式获得。

3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

非本国注册的施工企业应按建设行政主管部门有关管理规定取得施工资质。

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4 小时以上), 影响正常施工;

为了具有被授予合同的资格,投标人应提供令招标人满意的资格文件,以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。为此。

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条 工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到:

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

5 投标单位提供财务状况,包括最近2年经过审计的财务报表和投标人向开户银行开具的。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须按有关规定提供质量合格证, 或进行检验合格后方可用于工程;

招标文件除以下内容外,招标人在招标期间发出的有效答疑纪要和其他有效补充修改函件。

2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;

投标人购买招标文件后,对招标文件所有内容、份(页)数等方面应认真核对,如有缺漏或其他方面问题应在领到招标文件后及时向招标人提出澄清更正,由此引起的投标损失自负;招标人同时应认真审阅招标文件的所有内容。

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

投标人在收到招标文件后,应于收到招标文件后及时以书面形式向招标人提出。招标人根据投标人的要求在对招标文件做出必要的澄清后,将在投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有投标人。

应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,

招标文件、招标文件澄清(答疑)纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面的内容为准,同时须报招标投标监督管理机构备案。招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时,以最后发出的通知(或纪要)为准。

第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附件

二);

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备、必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,

招标人保证招标文件澄清(答疑)纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少15日前以书面形式发给所有投标人,否则,澄清(答疑)纪要或修改补充通知无效。如果时间来不及或为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去,招标人可以延长递交投标文件的截止日期,具体时间将在修改补充通知中写明。

四、本工程材料和设备差价的处理办法:

第六条 工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算办法执行。

报价中应包括施工设备、人工、管理、材料、设备、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定、风险、责任等所有费用。

一、本合同签订后____日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的 % 备料款,计人民币 万元;按土建工程合同总造价的 %,计人民币 万元,安装工程按人工费的 %,计人民币 万元;

本工程由投标人依据招标人提供的招标图纸、招标文件、补充通知澄清(答疑)纪要中提出的工程技术、质量、工期要求、承包范围、工程量清单、工器具及设备清单,按照有关定额、价格指数、招标文件规定的费率取费标准及辽宁省现行有关规定,编制工程投标预算清单报价,并结合企业自身潜力最后确定总投标报价。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的 %时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

9.投标人应根据投标人提供的工程量清单或招标文件约定由投标人根据图纸测算工程量并计算工程项目的单价和合价。工程量清单中每一个子目和单项均需计算填写单价和合价,投标人没有填写单价和合价的项目将不予支付。

三、工程价款支付达到合同总价数的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

9.对现行价格信息缺项的部分特殊或贵重材料(设备),为使各投标人报价统一、可比。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之 的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长有效期的要求,投标人须以书面形式予以答复,投标人可以拒绝招标人这种要求,而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改投标文件,但需要相应的延长投标保证金的有效期。

六、本合同造价结算方式:

七、承包方在单项工程竣工验收后 天内,将竣工结算文件送交发包方和经办行审查, 发包方在接到结算文件 天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办行审定后拨款。

4.3.招标人将同意组织投标人对工程现场及周围环境进行勘察,以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

第七条 施工与设计变更

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。

招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。

4 投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前,以书面形式提交给招标人。在投标预备会上,招标人将做出澄清和解答。

三、发包方如需设计变更,必须由原设计单位做出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

5 投标预备会上所做出的澄清和解答,以书面答复为准,招标人将以正式的书面答疑纪要形式发给所有投标人。

第八条 工程验收

一、本竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

5.投标文件均应使用不褪色的墨水打印或编制(书面),字迹应清晰易于辨认。投标文件要求编制正副本的。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。

5.投标文件封面,投标书均应加盖投标人印章并经法定代表或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字的在投标文件的第一部分内容中必须填写投标文件签署授权委托书。

三、工程竣工验收后,发包方方可使用。

第九条 质量保修

一、承包方应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的有关规定,对交付发包方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

5.除投标人对错误处必须修改外,全套投标文件应无涂改或行间插字。

二、承包方应在工程竣工验收之前,与发包方签订质量保修书作为合同附件。

三、质量保修书的主要内容包括:

1. 质量保修项目内容及范围;

2. 质量保修期(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算);

3. 质量保修责任;

4. 保修费用。

第十条 违约责任

一、因施工造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

6.投标人应将所有投标文件的正本和副本分别密封在投标文件密封袋里,再密封在一个外层投标文件密封袋中。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金,造成损失的,还要赔偿损失。发包方的责任:

6.内层和外层投标文件密封袋上都应写明招标人名称和地址、工程名称、招标编号、并注明“开标时间前不得开封”字样。

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

6.如果投标文件没有按本投标须知第16.1条款、第16.2条款规定加写标记密封,招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担。

四、承包方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定偿付承包方赔偿金。

第十一条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决。协商不成的,按下列第 种方式解决。

7.招标人可以按本投标须知第6条款、第7条款、第8条款规定以澄清(答疑)纪要或修改补充通知的方式,酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下。

1. 提交 仲裁委员会仲裁;

2. 依法向人民法院起诉。

第十二条 附则

合同附件 份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,

7.招标人在投标截止期以后收到的投标文件,将拒收并原封退给投标人。投标截止期满后,投标人少于三个的,招标人将依法重新招标。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办完鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

8.投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前,可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件,补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议, 作为本合同的补充合同。甲方签字:乙方签字(盖章):________年____月____日________年____月____日

拆迁工程合同范本【篇5】

建设单位(以下简称甲方):_________________

地址:____________________________________

邮码:_______________

电话:_______________

法定代表人:____________

职务:____________

拆迁户(以下简称乙方):____________________

地址:____________________________________

邮码:_______________

电话:_______________

法定代表人:____________

职务:____________

根据________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。

第一条乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢____间,共________平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资、材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)____平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)。

第二条乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费________元。

第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:

1.乙方自行找房周转,每人每月补助________元;

2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的,每人每月________元;

3.乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助________元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。

第四条甲方安置乙方的住房位于________,共____套____间,____层____号,配有____等装备。

第五条乙方家庭的全部成员(18岁以上者)____等____人一致签字同意____作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文件上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。

拆迁工程合同范本【篇6】

根据国家规定,借款方为进行基本建设所需贷款,经贷款方审查发放。

为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

第一条

借款方向贷款方借款人民币(大写)______元,用于______。

预计用款为一九__年______元;一九____年______元;一九____年______元;一九___年_______元;一九____年______元;一九____年______元;

第二条

自支用贷款之日起,按实际支用数计算利息,并计算复利。

在合同规定的借款期内,年息为____%。

借款方如果不按期归还贷款,逾期部分加收利息20%。

第三条

借款方保证从一九____年____月起至一九____年____月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。

工程承包有综合承包人(总承包)(General Contractors)和专业承包人(Specialist Contractors)。

预定为一九____年______元;一九____年______元;一九____年______元;一九____年______元;一九____年______元;一九____年______元。

贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。

第四条

因国家调整计划、产品价格、税率、以及修正慨算等原因,需要变更合同条款,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。

为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和_________批准的计划任务书。

第五条

贷款方保证按照本合同的规定供应资金。

因贷款方责任未按期提供贷款,应承担由此造成的经济损失。

第六条

贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理,计划执行,财务活动,物资库存等情况。

借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。

借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按原定利率罚息50%。

第七条

本合同条款以外的其他事项,双方遵照《中华人民共和国民法典》的有关规定办理。

第八条

本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。

本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门,总行,分行各一份。

借款方________(盖章) 贷款方_______(盖章)

负责人:__________ 负责人:____________

地址:__________ 地址:__________

________年____月____日 _________年____月____日

拆迁工程合同范本【篇7】

建筑安装工程拆迁房屋合同(精选16篇)经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。

订立合同双方:_________乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租,简易周转房没有取暖装置的。取暖季节每人每月补助______元取暖费。

建设单位:_________ 以下简称甲方;

甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,应向乙方偿付______元违约金),甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房;

根据 建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。

安全施工 、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全 标准、规定进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的 监督检查,消除事故隐患。因施工引起的一切责任和因此发生的 费用均由乙方自行承担。2 、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他 们的安全负责。因乙方原因导致的安全事故,由乙方承担相应责 任及发生的费用。3 、本工程所有安全防护措施费用由乙方承担。乙方在施工现场内使用的安全保护用品。

乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,应向甲方偿付违约金______元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。

一,乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间,共______平方米〈原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准〉,全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于 年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建) 平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)。

二,乙方应于 年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费 元。

本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解。

三,甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:_________

1,乙方自行找房周转,每人每月补助 元;

2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助 元;

3,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助 元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。

设备管理乙方应妥善保管、合理使用现场的材料、设备,因保管不善发生丢失、损坏,与甲方无关。

本合同正本式份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交____市(县)房地产管理局,建设银行,建委。

四,甲方安置乙方的住房位于 ,共______套______间,______层______号,配有 等设备。

五,乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人______领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。

甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房。

工程发包人:(甲方) 工程承包人:(乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就池塘综合工程事项经协商达成一致,订立本合同。

乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,应向甲方偿付违约金______元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。

施工现场管理1 、甲方委派专人进驻工地,负责工程质量验收及竣工验收签证。 2 、乙方委派专人进驻工地,负责现场的质量、安全和进度等。

七, 其它:_______________________________________________________________________.

本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解。

甲方权利和义务1 、甲方有权制止乙方的违章作业。2 、乙方现场管理和作业人员必须服从甲方现场人员的指挥和调度,否则,甲方有权终止本合同,并按已完成合格工程量的70%结算。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交____市(县)房地产管理局,XX银行,建委,计委____等单位各留存一份。

招标文件如有要求单独开标报价表的,则严格按要求单独编制,单独密封和标记,以供唱标时使用。不能在没进入开标阶段就将投标文件拆封。要注意开标报价表的内容与投标文件中的投标报价一览表一致,将以开标报价表为准。

负责编制施工方案,制定各项管理目标;组织编制施工计划;

建设单位(甲方):_________ (公章)

地址:_________

代表人:_________

电话:_________

银行账户:_________

拆迁户(乙方)代表人:_________ (盖章)

家庭18岁以上成员:_________ (盖章或签名)

地址:_____________________________________________

(乙方如系单位,则应有单位公章,地址,代表人,电话,银行账户)

_____年____月____日

拆迁工程合同范本【篇8】

拆迁房屋合同1

被拆迁人(以下简称甲方):

拆迁人(以下简称乙方):

根据《民法通则》、《民法典》和《土地管理法》的有关规定,双方本着平等自愿的原则,就拆迁补偿一事达成如下协议:

一、被拆迁人情况:甲方目前家庭成员共有名,其分别为(男)、(女)

二、拆迁人情况:乙方根据我国有关法律已经取得拆迁人资格证,乙方承诺将依法与甲方就拆迁补偿情况达成协议。

三、房屋补偿:甲方目前所有房屋的建筑面积为平方米,其中包括套内建筑面积平方米、公摊建筑面积平方米;经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估,此等房屋所有权的单位价格为元/平方米,故甲方拥有房屋所有权的合计价值为元。

四、土地补偿:甲方目前房屋所占土地共有平方米,其中甲方享有专有土地使用权的有平方米,甲方与其他人共有土地使用权的有平方米;经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估,此等土地使用权的单位价格为元/平方米,故甲方拥有土地使用权的合计价值为元。

五、其他补偿:考虑到甲方长期居住于此地,搬离家园将给甲方造成诸多不便,本着奖励补偿的原则,乙方承诺除房屋补偿金与土地补偿金以外,还应当向甲方支付以下补偿金:

1、电话号码变更费用:

2、有线电视安装成本:

3、交通运输费用:

六、补偿金支付方式:根据双方之协议,乙方共计支付甲方补偿金元,乙方承诺将在年月日前,一次性将全部补偿金支付到甲方所银行帐户:银行帐号。

七、禁止行为:考虑到甲方的弱势地位,乙方承诺在双方没有达成协议以前,绝对不会采取任何停水、停电、停暖等行为来影响甲方的正常生活,否则乙方将向甲方每天支付100元赔偿金。

八、争议解决:双方如有争议,将交由北京仲裁委员会解决。

九、其他:本协议壹式陆份,双方各执叁份,乙方提交房屋行政管理机构壹份。

被拆迁人(以下简称甲方):拆迁人(以下简称乙方):

年月日年月日

拆迁房屋合同2

订立合同双方:

建设单位,____________,以下简称甲方;

拆迁户(单位),_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______,以下简称乙方.

根据__________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房.为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行.

一,乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间,共______平方米〈原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费).甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾).

二,乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元.

三,甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:

1,乙方自行找房周转,每人每月补助______元;

2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助____元;

3,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租.简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助______元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用.

四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______间,______层______号,配有______等设备.

五,乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字.甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人______领取.甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任.

六,甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付______元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务.

乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金______元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉.乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况.

七,其它:______________________________________________________________.

本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同.合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定.补充规定与本合同具有同等效力.合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决.

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交____市(县)房地产管理局,建设银行,建委,计委____等单位各留存一份.

建设单位(甲方):_____________________________________(公章)

地址:__________________________________________

代表人:__________________________________________________

电话:_____________________________________________________________

银行帐户:_________________________________________________

拆迁户(乙方)代表人:_____________________________(盖章)

家庭18岁以上成员:______________________________(盖章或签名)

地址:____________________________________

(乙方如系单位,则应有单位公章,地址,代表人,电话,银行帐户)

一九______年______月______日订

电话:_____________________________________________________________

银行帐户:_________________________________________________

拆迁户(乙方)代表人:_____________________________(盖章)

家庭18岁以上成员:______________________________(盖章或签名)

地址:____________________________________

(乙方如系单位,则应有单位公章,地址,代表人,电话,银行帐户)

一九______年______月______日订

拆迁工程合同范本【篇9】

于19__年__月__日,航运有限公司(简称甲方),与船用设备有限公司(简称乙方),签订安装主机的项目合同。

在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资。

1.安装工程名称:型主机。

2.工程地点:甲方_________________港口。

3.工程范围:本合同所附图纸及估价单。

4.完工期限:本安装工程将配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天内,完成安装工程,其中包括主机试验运行。

由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日。

5.安装工程总价格:_____________美元整。

6.安装工程付款进度:

第1期:甲方在本合同开始实施时,付给乙方工程总价15%,即_______________美元整;

第2期:甲方在A港口造船工程开始时,付给乙方工程总价15%,即______________美元整;

第3期:在安装管路时,甲方付给乙方工程总价10%,即________________美元整;

第4期:在主机的主要设备运抵工地时,甲方付给乙方工程总价的40%,即______________美元整;

由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_________天。

第5期:在安装工程完毕时,甲方付给乙方工程总价的10%,即_____________美元整;

第6期:在工程验收合格后,甲方付给乙方工程总价余额的10%,即______________美元整。

7.违约罚款:因乙方原因未准时完工时,应由乙方负责,应付违约罚款,每天按总价的1%计算,即______________美元整。

因乙方设计质量低劣引起返工,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外。

8.增加或减少工程:若甲方需修改、增加或减少其工程计划时,总价之增减,应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量,双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置,甲方在验收后。

在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

9.监督进度:甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工,不得以任何借口置之不理。

甲方应根据协议内容及时支付乙方工程款项,如有拖延工程款现象,经协商无效后,乙方有权决定终止本合同。

房屋补偿:甲方目前所有房屋的建筑面积为平方米,经过双方共同委托具备房地产评估资格的评估机构的评估,此等房屋所有权的单位价格为元/平方米,故甲方拥有房屋所有权的合计价值为元。

10.工程停止:若甲方通知乙方将工程停止,其原因并非应由乙方负责者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用,在已交款中增付或扣除。

乙方施工人员必须严格遵守建安企业安全技术规程,操作规程及有关部门制定的规章制度,应对每个工人做好班前班后安全教育工作,冒险违章操作。

土地补偿:甲方目前房屋所占土地共有平方米,其中甲方享有专有土地使用权的有平方米,甲方与其他人共有土地使用权的有平方米;此等土地使用权的单位价格为元/平方米,故甲方拥有土地使用权的合计价值为元。

11.工程保管:在工程开始时,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等,均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外,乙方应对保管中的一切,负损害之全责。乙方应详列损害实情,向甲方提出恢复原状的价格及日期,以供甲方核对付款之用。

其他补偿:考虑到甲方长期居住于此地,搬离家园将给甲方造成诸多不便,本着奖励补偿的原则,乙方承诺除房屋补偿金与土地补偿金以外,还应当向甲方支付以下补偿金:

12.工程保证:除天灾或因甲方使用不当的原因外,乙方应在甲方验收后保证工程质量良好1年。

13.附带条款:在工程进行中,若因乙方的过错,使甲方或其他人员受到损害,乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成,则应由甲方完全负责。

乙方向甲方申领工资时,应先填写工人工资清单,工资清单应填写一式二份,待发放完工资并经工人签字后。

补偿金支付方式:根据双方之协议,乙方共计支付甲方补偿金元,乙方承诺将在年月日前。

14.附件:本合同附件应视为本合同的一部份,与其他条款有同等效力。

附件包括:(1)图样;(2)估价单。

15.合同形式:本合同一式两份,甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

16.附加条款:主机的保养--乙方应在甲方验收后,提供免费及定期对主机保养服务1年,每六(6)个月派员一次维护正常运行。

禁止行为:考虑到甲方的弱势地位,乙方承诺在双方没有达成协议以前,绝对不会采取任何停水、停电、停暖等行为来影响甲方的正常生活。

本合同按双方所签日期生效。

甲方:______________ 乙方:_____________

承包人与欲求安装工程的业主(Promoters)双方经洽谈或招标、投标达成默契而签订合同。承包者必须根据工程图纸及业主要求的特殊条件予以施工,而且在一定的时间内承担维修业务。为完成安装施工任务。

根据__________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房.为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行.

工程承包有综合承包人(总承包)(General Contractors)和专业承包人(Specialist Contractors)。

,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租.简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助______元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用.

国际间的工程安装和工程承包是一种比较实用的而且广泛被人们所接受的经济技术的合作方式。

拆迁工程合同范本【篇10】

甲方:

乙方:

依照中华人民共和国合同法及其他相关法律法规,结合本工程安装特点,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,经双方协商,同意订立本合同。

8.投标人的补充、修改或撤回通知,应按本投标须知有关规定编制、密封、标志和递交,并在内层投标文件密封袋上清楚标明“修改”撤回”字样。

一、项目概况

1、项目名称:察右前旗十大股奶牛养殖专业合作社240头泌乳牛舍钢结构安装工程。

2、承包范围和形式:钢结构安装(整体)

3、工程建筑面积:约2600㎡(以实际平米数为准)

4、安装费:25元/㎡×2600元=65000元

5、进场施工前乙方必须办理好安装施工许可证,以及施工人员保险手续,否则因此造成的一切责任由乙方自行承担。

9.招标人按照招标文件“前附表”第10项规定的时间和地点公开举行开标会议,并邀请所有投标人和有关部门代表参加开标会议。

二、施工细则

1、安全责任

施工期间乙方需严格执行安全施工操作规范及质量要求,全面负

责施工安全责任,应违反安全施工操作规范及质量要求所引起的人员伤亡事故,甲方不承担任何责任。

2、工期要求

根据双方协商,本工程工期为20天(20xx年11月23日至20xx年12月13日),乙方需按时保证本工程如期竣工。如按期无法完工,每延期一天扣除安装工费500元。

9.参加开标会议的投标人法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证。

3、现场管理

施工人员在施工期间不许酗酒,出入施工现场必须带安全帽,施工中必须系安全带,如有酗酒现象,每发现一次扣除安装工费500元

9.按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封,并退给投标人;

三、付款方式:钢结构主体完工附20%的工程款,封顶完毕付30%的工程款,竣工验收完毕,全部合格后付清全部工程款。

6 由投标人、招标人和有关部门共同依据本投标须知第21.1.1条款规定查验各投标文件密封情况。

甲方(签字) 乙方(签字)

年月日:

拆迁工程合同范本【篇11】

发包人:

承包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人、承包人就下列建筑工程施工有关事项达成一致意见,订立本合同。

一、 工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:路基槽下处理80cm 30cm灰土 16cm水稳 7cm油面及

水簸萁、绿化、标志、标线、恢复原有路口等。

资金来源:财政资金

二、 工程承包范围

承包方式:承包人包工包料

承包范围:以发包人提供的设计图纸及发包人要求的工程内容为准。

三、 合同工期

工程合同工期总日历天数:159天

从20 年4月10日开始施工,至20 年9月15日竣工完成。

四、 质量标准

1. 工程质量标准:合格

2. 工程必须严格按照施工图纸及发包人要求施工,认真遵循现行操作规程、施工规范及国家有关验评标准,不得偷工减料。接受工程建设质量

3. 工程完工后一个月内,承包人负责将施工资料整理成册,并一式两份交与发包人,否则由承包人支付竣工资料保证金。

五、 合同价款及付款方式

合同总价(大写):

1. 北环路:壹仟捌佰陆拾肆万伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二标段、

2. 孔西路至马营桥段(马营路):壹仟零陆拾肆万陆仟壹佰壹拾元捌角

三标段马营路外购土款:15元/m3×45117 m3=676755元)

付款方式:1.路基工程完工后,经验收合格,付合同总价的30%;油面

2.工程款必须打入乙方指定账户,否则视为工程款未到帐。

六、 机械设备及其他要求

1.摊铺设备:摊铺机采用ABG,双钢震动轧路机或同级别摊铺设备。

2.水稳碎石必须采用厂拌。

3.灰土拌合必须使用灰土拌和机。

4.标志、标线、标牌由公路处指定厂家制作。

5.工程设计中线、设计高程等发包人按线路实际情况在设计图纸的

6.单项签证变更造价超过万元(不含5万元,以财政最后审核为准)可以调整,否则不予调整。

7.承包人应建立健全安全生产和文明施工制度,发生的人员伤亡事故及其他安全事故损失均与发包人无关。

8.发包人派出的监理人员监督和检查工程质量、进度,监理人员做出的指令,承包人应予执行。

七、 发包人完成下列工作:

1.20 年4月10日前办理土地征用、拆迁工作、平整场地等工作,使施工现场具备施工条件。

2.20 年4月10日前协调施工所需水、电、通讯线路的接驳。

3.20 年4月10日前协调处理施工现场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

八、承包人完成工作:

20 年4月15日前完成施工现场办公和生活的`房屋设施的建设。

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工,并在质量保修期内承

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式,支付工程价款,履行本合同所约定的全部义务。

十一、违约责任

1. 因承包人原因不能按合同工期竣工的,每推迟一天扣合同总价额的千分之一。

2. 因承包人原因造成工程质量达不到约定标准,由承诺人无条件修复,如因此造成合同延期的按本条第1款执行。对由此给发包人造成的经济损失由承包人负责赔偿。

十二、其他

1. 本合同相关招投标文件、适用的技术规范和标准、设计图纸、质量保修书等均为本合同组成部分。本合同未尽事宜双方可作出补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同发生纠纷,由双方协商解决,协商不成由沧州仲裁委员会仲裁解决。

3. 本合同订立时间:20 年4月8日

4. 发包人、承包人约定合同自双方签字签章后生效。

5. 本合同订立地点:南大港管理区

6. 本合同一式四份,发、承包人各执一份,送财政局、建设局各备案一份。

发 包 人:(公章) 承 包 人:(公章)

地 址: 地 址:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

电 话: 电 话:

传真:传 真:

开户银行: 开户银行:

账 号:账 号:

邮政编码: 邮政编码:

电子邮箱: 电子邮箱:

拆迁工程合同范本【篇12】

建设单位,____________,以下简称甲方;

拆迁户(单位),_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______,以下简称乙方。

经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。

甲方按与建设单位核对工程建筑面积,按包干单价2.50元建筑面积平米(可复制楼栋不计算建筑面积,类似度90%以上楼栋按10%计算建筑面积),支付乙方酬金。

一,乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间,共______平方米〈原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)。

二,乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元。

三,甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:

1,乙方自行找房周转,每人每月补助______元;

2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助____元;

3,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助______元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。

即乙方酬金结算款与建设单位核对工程建筑面积2.50元建筑面积平米。

四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______间,______层______号,配有______等设备。

五,乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人______领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。

甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房。

甲方每月暂支付乙方5000.00元,累计支付乙方酬金达到10.00元时暂停支付;乙方工程竣工结(决)算书编制完成并经甲方审核报建设单位后,按该申报工程建筑面积2.5080%支付酬金(扣除每月支付部份);乙方与建设单位核对完成工程竣工结(决)算并经甲方审核后,按该完成结算工程建筑面积2.50100%支付酬金(扣除每月支付部份);

乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,应向甲方偿付违约金______元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。

如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金,自规定支付之日起,应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后____日银行贷款利息乘以拖欠酬金时间计算。

七, 其它:______________________________________________________________.

本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解。

咨询人如需外聘人员协助,在委托的工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担;在委托的工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托书人承担。

本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交____市(县)房地产管理局,建设银行,建委,计委____等单位各留存一份。

因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿,委托人与咨询人之间应当协商解决;可提交有关主管部门调解;协商或调解不成的,根据双方约定提交仲裁。

建设单位(甲方):_____________________________________(公章)

地址:__________________________________________

代表人:__________________________________________________

电话:_____________________________________________________________

银行账户:_________________________________________________

拆迁户(乙方)代表人:_____________________________(盖章)

家庭18岁以上成员:______________________________(盖章或签名)

地址:____________________________________

(乙方如系单位,则应有单位公章,地址,代表人,电话,银行账户)

一九______年______月______日订

土方工程居间合同范本精选


土方工程居间合同范本 篇1

甲方(委托人):______________________________

联系电话:__________________________________

身份证号码:________________________________

乙方(受托人):______________________________

联系电话:__________________________________

身份证号码:________________________________

甲乙双方为了发挥双方优势,根据《_____》,经双方充分协商,依照平等自愿、互惠互利的原则,达成如下协议:

一、委托事项

1、乙方接受甲方委托,负责就项目,引荐甲方与该项目的向甲方提供该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与

2、“居间成功”是指甲方与面的工程承包合同。

二、乙方义务

1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息,乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。

三、甲方义务

1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料,负责和

2、如果居间成功,则甲方全面履行和所签订的专业施工合同,甲方因履行施工合同所产生的权利和义务与乙方无关。

3、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬,如果未及时支付,则逾期每日按未支付居间报酬的1%,向乙方承担违约金。

四、居间报酬的计算方法,支付时间和支付方式

1、本项目报酬为

2、居间报酬在甲方与乙方引荐的该工程施工合同后进场三日内先支付部分按?支付(每次支付?)。

3、甲方可以转帐或现金方式支付。

五、保密事项

1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。

2、双方不得以其在居间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为,否则有权利要求对方承担违约责任。

六、合同终止

1、本合同签字生效后,如果至________年_____月_____日,乙方仍未完成居间任务,本合同自动终止。

2、如果居间成功,本合同完全履行后终止。

3、甲乙双方协议解除合同或有其他法律事项时,本合同终止。

七、争议解决方式

1、如果发生合同争议,双方协商解决。

2、协商不成,提交当地_____委员会_____。

八、其他事项

1、乙方未经甲方同意,不得将本合同委托事项转委托。

2、本合同未尽事宜,经双方协商同意后,签补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。

3、本合同签字盖章后生效。

4、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):_______________________乙方(盖章):___________________________

法定代表人和委托代理人(盖章):___________________________________________

土方工程居间合同范本 篇2

委托方:_____________________

居间方:_____________________

第一条:事项确认

委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息,并确认居间方为委托方与矿主方xx县xx矿产品有限公司签订该项目施工合同的居间人。

第二条:委托方责任

1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人,具有能够承担该工程项目的施工能力。

2、能与居间人签订该工程项目的居间协议,诚实信用履行该工程项目的居间协议。

第三条:居间方责任

1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。

2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任,直至委托方与矿主方xx县xx矿产品有限公司签订该工程项目的承建施工合同。

3、在施工期间,居间方应积极配合委托方处理,施工事务时,以及施工过程中委托方和矿主方的协调工作。

第四条:委托方与矿主方xx县

巨潮矿产品有限公司签订该工程项目施工合同之日起,居间人的居间活动结束,此工程项目居间合同协议书双方签字生效,双方不得任何理由反悔。

1、委托方与建设方签订该工程项目:重晶石开采,石方、土方的开挖。

2、委托方重晶石石方每立方,土方硅矿。

第五条:付款方式

1、委托方按每月进度款足额支付居间费给居间方。

2、委托方得到建设方的进度款时,在三个工作日内向居间方支付居间费。

3、该工程完工之后,委托方得到建设方支付的结算款后,三个工作日内一次性付清居间费,不得任何理由拖欠余款。

第六条:如委托人不按时支付居间费,居间人可凭此合同向人民法院起诉,仲裁或申请支付令。按工程并且要委托方与建设签订的工程项目总量计算,居间人所得的居间费,另外加收5%的延迟费用。本合同支付完毕后此协议自然失效。

委托人:_____________________

居间人:_____________________

_______年_____月_____日

以上是网小编精心帮大家整理的介绍土方工程居间合同范本精选3篇,供您参考阅读,希望可以帮助到有需要的朋友。

土方工程居间合同范本 篇3

甲方:______________________________

乙方:______________________________

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律在平等自愿、等价有偿基础上,双方经过充分协商,就乙方促成甲方与项目方拉土方工程达成以下协议:

一、本协议所指项目方是指名下_______________。

二、乙方促成甲方与项目方所拉的土方工程项目位于_______________。

三、乙方促成甲方与项目方的土方价位为

甲方每拉一车土方,项目方应向甲方支付__________元人民币;有关其他拉土方的细节问题由甲方与项目方沟通,乙方应协助甲方与项目方的沟通。

四、本协议所述项目的工期为甲方与项目方

签订的拉土方施工合同的期限为准,如甲方与项目方签订的合同到期工程没有完成,甲方与项目方续签合同期限的,本合同有效期限同步延续到甲方与项目方彻底不再有业务关系时该协议终止。

五、甲方在该项目提供约辆车进行拉土方施工,最终以甲方实际在该项目上提供的车辆为主。

六、甲方承诺每辆车每拉一车土方向乙方支付__________(大写:__________)作为居间费,每天居间费的计算方法:每天居间费=每车每趟的居间费_____/天;车总趟数__________/天×车辆总数

七、甲方应将乙方的'居间费汇至乙方指定的账户内

开户行:______________________________

户名:________________________________

账号:________________________________

八、居间费的支付时间为甲方应每天向乙方支付一次。

九、违约责任

甲方应依据协议约定足额及时向乙方支付居间费,如甲方未按照协议约定向乙方足额及时支付居间费,应向乙方支付所有可算工程价值总费用的30%作为违约金(所有可算工程总价值是指项目方每天向甲方支付的总工程费乘以甲方所有车辆所拉土方的天数)。

十、争议解决

甲乙双方在履行协议中若有争议,协商解决,协商不成,向乙方所在地法院所在地起诉解决

十一、本协议生效时间为甲方与项目方签订时生效。

十二、本协议一式一份,由乙方保管。

甲方:_______________乙方:_______________

住址:_______________住址:_______________

______年_____月_____日_____年_____月_____日

2024电梯设备安装合同范本


一份完整有效的合同怎么去写?合同作为一种合理维权的方式经常被使用。会看懂合同,对于我们的工作有很大的帮助,还可以增加我们个人的职场竞争力,经过仔细的挑选栏目小编为您搜集了“2024电梯设备安装合同范本”,这篇文章非常全面相信您可以在其中找到您所需的信息!

2024电梯设备安装合同范本【篇1】

甲方:_______(安装委托方)

住所地:_______法定代表人:_______职务:_______

乙方:_______(安装承揽方)

住所地:_______

法定代表人:_______职务:_______

鉴于:甲方向乙方购买了_______台电梯设备,乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质,根据______________规定,甲乙双方商定由乙方负责安装位于_______的电梯,双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款,并遵照执行。

1、安装设备型号、数量及安装费用:

设备名称:_______型号规格:_______层站:_______台数:_______安装单价:_______小计:_______

合同总价:人民币(大写):______________元整

2、安装调试费以及支付:

2.1本合同安装调试费用总金额为人民币(大写:_______万元整)。

2.2安装调试费的支付:

2.2.1甲方在双方约定的安装开工日期前7日,向乙方支付安装费的_______%(其中_______%作为定金),计人民币_______万元(大写:_______元整)。如设备已经到达工地,且工地具备安装条件,乙方将在收到款后7天内进场安装。

2.2.2电梯设备安装、调试完毕,并通过安装地电梯质检部门验收合格之日起7日内,甲方向乙方支付剩余安装费的_______%,计人民币_______万元(大写:_______元整)。乙方收到合同规定的款项后,甲、乙双方办理电梯移交手续。

2.2.3如因甲方原因导致乙方不能及时安装,或因甲方原因不能及时报验或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收的,则从设备提货之日起三个月满日视为政府验收合格。

2.3乙方应在收到安装价款的同时向甲方出具正式发票。

3、电梯设备的安装施工期:

3.1本安装工程开工时间应满足工程进度需要和甲方要求,安装完成并通过验收时间最迟不得超过_______年_______月_______日。在电梯进场安装前,乙方应经常到工地监察督促土建施工进度,如土建进度延期无法进场安装、或甲方不能提供电梯试运行电源,则电梯安装工期相应顺延。

3.2安装开工日期最晚不得超过设备到货后的_______天,甲乙双方初步拟定于_______年_______月_______日开始施工安装。

4、甲乙双方责任义务:

4.1、甲方责任:

4.1.1提供符合安装布置技术要求和《一般建筑用电梯设备安装工程以外事项》要求的电梯井道及机房电源,并排除积水、污物,负责提供安装起吊场所和吊装点,如有差错,应及时修正。

4.1.2安装施工时,甲方把三相五线制电源接至电梯上机房,提供施工用水、用电,负责电梯安装后的土建修补及填充工作。

4.1.3协助提供在安装作业附近有足够面积的电梯材料、零件、工具的储存间和仓库。

4.1.4协助处理电梯安装单位与其它土建施工单位交叉作业。

4.1.5配合乙方向当地负责特种设备安全监督管理的部分提出开工及验收申请。

4.1.6电梯产品未经验收合格,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由甲方承担。

4.2、乙方责任:

4.2.1本协议约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期,在设备到货后,会同甲方代表、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。

4.2.2负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证。

4.2.3电梯设备的拆箱清点、起吊和卸车(拆箱清点、起吊时甲方进行配合,费用由乙方自理)。

4.2.4在安装期间,负责保管设备及部件,注意成品、半成品保护及防盗,直至验收合格移交甲方。

4.2.5按照国家电梯安装规范和本合同项下电梯质量标准完成设备的安装、调试工作,电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准,按照或高于gb-7588-20xx国标制造生产,安装后的质量标准也应符合上述标准。

4.2.6乙方提供脚手架的材料,自行搭建和拆卸;提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。

4.2.7乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。

4.2.8负责安装质量的自检验收,在甲方的配合下向当地特种设备安全监督管理部门申请验收并承担验收费用。

4.2.9负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。

4.2.10保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议,配合甲方土建施工。

4.2.11安装现场培训甲方的系统管理操作及简单维修人员不少于_______名。可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训。使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作,以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。

培训对象:电梯管理人员、维护人员;

培训教材:土建布置图、使用维护说明书、电气原理图及其符号说明、电气敷线图、安装调试说明书、部件安装图、维护保养安全技术等;

培训内容:电梯的工作原理、基本机构和功能,电梯部件的分解和修理,整机的操作、保养、调整和故障判断及排除,电梯日常管理和紧急情况处理;

培训地点:在电梯安装地点进行现场培训。

5、安装验收:

5.1电梯安装、调试工作完成后,甲方应按乙方通知,派代表会同乙方提请设备安装地质检部门根据买卖合同书规定的条款、技术数据、施工图纸以及《电梯工程施工质量验收规范》规定的标准进行验收。安装是否合格以设备安装地质检部门的书面判定为准。

5.2乙方应按设备安装地质检部门的有关规定,对安装调试完毕的电梯设备申请验收并承担费用,甲方应积极配合。

5.3电梯产品未经当地质检部门验收并发放准运证,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一起后果由甲方负责。

6、安装质量的保证:

6.1自电梯产品经当地质检部门验收合格并发放准运证,甲乙双方办理移交之日起,乙方负责保证电梯设备12个月内在正常运行条件下的安装质量(如该电梯所在物业未进行交钥匙工作,则该电梯的维保期从物业进行交钥匙之日起计算)。在此期间内,乙方应提供如下保修服务:

6.1.1在保修期内,乙方为甲方提供设备的保修服务,由此而产生的全部费用由乙方负责(不包括照明灯具和油脂)。在保修期内,若设备重要部件发生更换或返修,更换件或返修件的保修期为重新安装正常运行后的_______个月。

6.1.2无论保修期内外,设备送修时,乙方必须同时提供相同部件供甲方使用,且临时代用部件应与送修部件版本相同。

6.1.3在保修期内,乙方提供一年365天,一天24小时的在线服务,提供服务的任何费用均有乙方承担,乙方承诺在保修期间内产品出现故障后保证10分钟内到现场维修,确保电梯正常使用。相关设备升级的同时,对本套设备相关接口同时(最多不超过一周)进行升级改造,由此引起的各种费用全部由乙方负责。

6.2保修期满后,乙方承诺设备保养费用不超过_______元/台、年。(建议签署小包协议,因为电梯运行5年内很少出现配件更换,可以节约业主开支)

6.3在保修期内,因以下原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用,乙方提供有偿服务:

6.3.1未经乙方或乙方委托的安装公司安装所致的故障;

6.3.2未经乙方或乙方委托的维修公司维修所致的故障;

6.3.3因认为使用不当而造成的损坏。

7、违约责任:

7.1若因乙方原因未能按时完工,每延迟一天,乙方应向甲方支付安装工程价款千分之一的违约金;延期超过10天,甲方有权解除合同并要求乙方承担安装工程价款5%的违约金。如延期完工对甲方造成损失的,乙方还应据实赔偿甲方所受的损失。

7.2若乙方完成的安装工程无法通过验收,乙方除应立即返工直至验收合格外,还应承担安装工程价款_______%的违约金,并据实赔偿甲方所受的损失。

7.3乙方守约的情况下,甲方延期付款的,每延迟一天,甲方应向乙方支付逾期应付款千分之一的违约金。并据实赔偿乙方所受的损失。

8、附加条款:

8.1本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或授权代理人签字之日起生效。

8.2本合同及附件生效后,合同的任何修改均必须得到双方的确认。

8.3未经甲方同意,乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。

8.4合同争议的解决:如双方在本合同履行过程中产生争议,应通过友好协商方式解决。如协商解决不成,可向电梯安装地人民法院提起诉讼,诉讼费用及胜诉方为此而支出的律师费用由败诉方承担。

8.5本合同未尽事宜,经双方协商可另行签订补充协议。

8.6本合同正本一式_____份,双方各执_____份,各合同文本具同等法律效力。

甲方:_______(盖章)

法定代表人或授权代理人(签字):_______

乙方:_______(盖章)

法定代表人或授权代理人(签字):_______

签署日期:_______年_______月_______日

签署地点:_______

2024电梯设备安装合同范本【篇2】

电梯设备安装合同

一、合同背景及目的

近年来,随着城市化进程的加快,高楼大厦的建设数量不断增加。而电梯作为现代化建筑中必不可少的设备之一,其安全性和性能要求越来越高。为了确保电梯设备的安装工程的质量与效果可控可靠,保障各方的合法权益,特制定此电梯设备安装合同。

二、安装范围

1. 本合同所指电梯设备安装包括电梯及其配套设备的安装和调试工作。

2. 安装工程相关材料的供应及选择。

3. 安装现场的清理、整理工作。

三、安装条件

1. 安装工程地点应满足相关政府法规要求,并具备具体的基础和建设条件。

2. 安装现场的周边环境必须保持整洁,并配备必要的临时电源、水源等供应设施。

3. 安装现场应提供必要的场地、场地控制及人员支持。

四、双方权利和义务

1. 甲方的权利和义务:

(1)提供有关工程的设计方案,包括电梯设备的选型、数量、规格、技术要求等。

(2)提供安装现场,并负责安装现场周边环境的整洁和供应设施的配备。

(3)协助乙方完成工程所需材料的采购,并及时提供有关施工文件和资料。

(4)支付合同约定的安装费用。

2. 乙方的权利和义务:

(1)按照甲方的设计方案进行电梯设备的安装和调试工作。

(2)保证安装工程的质量,确保设备的性能达到相关法规和合同规定的要求。

(3)确保施工现场的安全和秩序,并保证现场的清洁整洁。

(4)按照约定的验收标准进行施工验收,并保留完好的施工记录和验收报告。

五、费用支付

1. 甲方应按照合同约定的方式和时间支付合同款项。

2. 如因甲方原因导致合同无法履行的,甲方应补偿乙方因此产生的额外费用。

3. 乙方应在工程竣工后及时向甲方提交工程结算报告,明确费用的计算和支付方式。

六、质量保证

1. 乙方对所提供的电梯设备安装工程质量承担五年质量保证。

2. 在质量保证期内,如发现因乙方施工不合格引发的设备故障,乙方应承担免费维修或更换。

七、合同解除与违约责任

1. 若一方出现违约行为,使得另一方无法履行合同的,遭受的损失由违约方负责赔偿。

2. 若一方无故解除合同,需提前30天书面通知对方,并承担为实施这一决定所需的费用和损失。

八、争议解决

双方在履行合同时发生争议的,应协商解决;协商不成的,可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、合同变更

本合同的变更事项,应经双方协商一致,并以书面形式进行。

十、合同生效与期限

本合同自双方签字之日起生效,有效期为电梯设备安装工程完工并经验收合格之日起。

以上内容仅为电梯设备安装合同的示范文本,具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。双方在签署合同前应详细阅读并理解合同条款,确保各方权益得到有效保障。合同的签署将为电梯设备安装工程提供强有力的法律依据,确保工程的质量和效果可控可靠。

2024电梯设备安装合同范本【篇3】

甲方:(安装委托方)

住所地:法定代表人:职务:

乙方:(安装承揽方)

住所地:

法定代表人:职务:

鉴于:甲方向乙方购买了12台电梯设备,乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质,根据国务院《特种设备安全监察条例》(20xx年第373号令)关于电(扶)梯安装、维修应由制造企业进行的规定,甲乙双方商定由乙方负责安装位于的电梯,双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款,并遵照执行。

1、安装设备型号、数量及安装费用:

序号设备名称型号规格层站台数安装单价小计

1模块化电脑组合变频变压控制乘客电梯xo-star(800/1.5)11123.38万元40.56万元

合同总价人民币(大写):肆拾万伍千陆佰元整

2、安装调试费以及支付:

2.1本合同安装调试费用总金额为人民币(大写:肆拾万伍千陆佰元人民币40.56万元整)。

2.2安装调试费的支付:

2.2.1甲方在双方约定的安装开工日期前7日,向乙方支付安装费的50%(其中20%作为定金),计人民币20.28万元(大写:贰拾万贰千捌佰元整)。如设备已经到达工地,且工地具备安装条件,乙方将在收到款后7天内进场安装。

2.2.2电梯设备安装、调试完毕,并通过安装地电梯质检部门验收合格之日起7日内,甲方向乙方支付剩余安装费的50%,计人民币20.28万元(大写:贰拾万贰千捌佰元整)。乙方收到合同规定的款项后,甲、乙双方办理电梯移交手续。

2.2.3如因甲方原因导致乙方不能及时安装,或因甲方原因不能及时报验或因甲方不具备验收条件而导致电梯不能及时通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收的,则从设备提货之日起三个月满日视为政府验收合格。

2.4乙方应在收到安装价款的同时向甲方出具正式发票。

3、电梯设备的安装施工期:

3.1本安装工程开工时间应满足工程进度需要和甲方要求,安装完成并通过验收时间最迟不得超过年月日。在电梯进场安装前,乙方应经常到工地监察督促土建施工进度,如土建进度延期无法进场安装、或甲方不能提供电梯试运行电源,则电梯安装工期相应顺延。

3.2安装开工日期最晚不得超过设备到货后的天,甲乙双方初步拟定于年月日开始施工安装。

4、甲乙双方责任义务:

4.1、甲方责任:

4.1.1提供符合安装布置技术要求和《一般建筑用电梯设备安装工程以外事项》要求的电梯井道及机房电源,并排除积水、污物,负责提供安装起吊场所和吊装点,如有差错,应及时修正。

4.1.2安装施工时,甲方把三相五线制电源接至电梯上机房,提供施工用水、用电,负责电梯安装后的土建修补及填充工作。

4.1.3协助提供在安装作业附近有足够面积的电梯材料、零件、工具的储存间和仓库。

4.1.4协助处理电梯安装单位与其它土建施工单位交叉作业。

4.1.5配合乙方向当地负责特种设备安全监督管理的部分提出开工及验收申请。

4.1.6电梯产品未经验收合格,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一切后果由甲方承担。

4.2、乙方责任:

4.2.1本协议约定安装时间前,负责派员前往安装现场进行土建勘测,确认工地安装条件,向甲方提供咨询服务和提出整改要求,与甲方约定具体开工日期,在设备到货后,会同甲方代表、监理单位根据发运资料共同对设备包装完整性及装箱数量进行清点。

4.2.2负责安装、调试、运行直至通过设备安装地电梯质检部门验收并取得准运证。

4.2.3电梯设备的拆箱清点、起吊和卸车(拆箱清点、起吊时甲方进行配合,费用由乙方自理)。

4.2.4在安装期间,负责保管设备及部件,注意成品、半成品保护及防盗,直至验收合格移交甲方。

4.2.5按照国家电梯安装规范和本合同项下电梯质量标准完成设备的安装、调试工作,电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准,按照或高于gb-7588-20xx国标制造生产,安装后的质量标准也应符合上述标准。

4.2.6乙方提供脚手架的材料,自行搭建和拆卸;提供电梯安装用木制架及安装所需辅助材料设备等。

4.2.7乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。

4.2.8负责安装质量的自检验收,在甲方的配合下向当地特种设备安全监督管理部门申请验收并承担验收费用。

4.2.9负责由于安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。

4.2.10保证现场的安全文明施工及垃圾处理。参加现场施工协调会议,配合甲方土建施工。

4.2.11安装现场培训甲方的系统管理操作及简单维修人员不少于2名。可根据甲方的需要提供注重实践的技术培训。使甲方人员达到能够独立进行管理、故障处理、日常测试维护工作,以便乙方所提供的设备能够正常、安全的运行。

培训对象:电梯管理人员、维护人员;

培训教材:土建布置图、使用维护说明书、电气原理图及其符号说明、电气敷线图、安装调试说明书、部件安装图、维护保养安全技术等;

培训内容:电梯的工作原理、基本机构和功能,电梯部件的分解和修理,整机的操作、保养、调整和故障判断及排除,电梯日常管理和紧急情况处理;

培训地点:在电梯安装地点进行现场培训。

5、安装验收:

5.1电梯安装、调试工作完成后,甲方应按乙方通知,派代表会同乙方提请设备安装地质检部门根据买卖合同书规定的条款、技术数据、施工图纸以及《电梯工程施工质量验收规范》规定的标准进行验收。安装是否合格以设备安装地质检部门的书面判定为准。

5.2乙方应按设备安装地质检部门的有关规定,对安装调试完毕的电梯设备申请验收并承担费用,甲方应积极配合。

5.3电梯产品未经当地质检部门验收并发放准运证,甲方不可擅自使用,否则由此产生的一起后果由甲方负责。

6、安装质量的保证:

6.1自电梯产品经当地质检部门验收合格并发放准运证,甲乙双方办理移交之日起,乙方负责保证电梯设备12个月内在正常运行条件下的安装质量(如该电梯所在物业未进行交钥匙工作,则该电梯的维保期从物业进行交钥匙之日起计算)。在此期间内,乙方应提供如下保修服务:

6.1.1在保修期内,乙方为甲方提供设备的保修服务,由此而产生的全部费用由乙方负责(不包括照明灯具和油脂)。在保修期内,若设备重要部件发生更换或返修,更换件或返修件的保修期为重新安装正常运行后的12个月。

6.1.2无论保修期内外,设备送修时,乙方必须同时提供相同部件供甲方使用,且临时代用部件应与送修部件版本相同。

6.1.3在保修期内,乙方提供一年365天,一天24小时的在线服务,提供服务的任何费用均有乙方承担,乙方在保修期间内产品出现故障后保证10分钟内到现场维修,确保电梯正常使用。相关设备升级的同时,对本套设备相关接口同时(最多不超过一周)进行升级改造,由此引起的各种费用全部由乙方负责。

6.2保修期满后,乙方设备保养费用不超过5000元/台、年。(建议签署小包协议,因为电梯运行5年内很少出现配件更换,可以节约业主开支)

6.3在保修期内,因以下原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用,乙方提供有偿服务:

6.3.1未经乙方或乙方委托的安装公司安装所致的故障;

6.3.2未经乙方或乙方委托的维修公司维修所致的故障;

6.3.3因认为使用不当而造成的损坏。

7、违约责任:

7.1若因乙方原因未能按时完工,每延迟一天,乙方应向甲方支付安装工程价款千分之一的违约金;延期超过10天,甲方有权解除合同并要求乙方承担安装工程价款5%的违约金。如延期完工对甲方造成损失的,乙方还应据实赔偿甲方所受的损失。

7.2若乙方完成的安装工程无法通过验收,乙方除应立即返工直至验收合格外,还应承担安装工程价款5%的违约金,并据实赔偿甲方所受的损失。

7.3乙方守约的情况下,甲方延期付款的,每延迟一天,甲方应向乙方支付逾期应付款千分之一的违约金。并据实赔偿乙方所受的损失。

8、附加条款:

8.1本合同自甲乙双方盖章、法定代表人或授权代理人签字之日起生效。

8.2本合同及附件生效后,合同的任何修改均必须得到双方的确认。

8.3未经甲方同意,乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。

8.4合同争议的解决:如双方在本合同履行过程中产生争议,应通过友好协商方式解决。如协商解决不成,可向电梯安装地人民法院提起诉讼,诉讼费用及胜诉方为此而支出的律师费用由败诉方承担。

8.5本合同未尽事宜,经双方协商可另行签订补充协议。

8.6本合同正本一式捌份,双方各执肆份,各合同文本具同等法律效力。

甲方:(盖章)

法定代表人或授权代理人(签字):

乙方:(盖章)

法定代表人或授权代理人(签字):

签署日期:二oxx年月日

签署地点:

2024电梯设备安装合同范本【篇4】

甲方(买方),__________

乙方(卖方),__________

______年______月

甲乙双方本着诚信、自愿、平等、互惠互利的原则,依据中华人民共和国民法典、特种设备安全监察条例,经双方友好协商,特签订本合同,以兹双方共同遵照执行。

第一条,安装内容及合同价款

电梯安装内容如下,数量______部,具体型号、数量及安装费如下(详细技术参数见下),

说明,

1、本合同总价包括但不限于安装调试、施工水电费、安全文明施工费、二次搬运及吊装费、检验、验收、取得政府职能部门验收合格证全部含税费用,甲方不承担任何其他费用,属"交钥匙工程"。

2、本合同总价为固定总价,在合同有效期内,甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。

第二条,电梯安装工期

本工程竣工日期为______年______月______日(安装工期______天,以甲方书面通知为准),且经甲方/总承包商/工程监理/设计单位/政府主管部门验收合格并取得技术监督局运行合格证。乙方应在上述期限内完成本合同所约定的安装工程,且须保证严格满足总承包施工进度要求。

乙方承诺会配合总承包工程之工期,并根据总承包工程之进度计划编排本工程之进度计划。如乙方的其它书函文件所提及之工程进度与总承包工程之进度不一致,则一切须以甲方/工程监理批准的总承包工程进度计划为准,一切因履行上述承诺所引致的费用均已包括在本合同金额内。

当电梯到货,且甲方土建具备安装条件后,甲方书面通知乙方进场安装,乙方安装应编写施工组织设计方案、确定安装项目负责人并报送监理,经监理、甲方批复后方能施工,以便相互配合如期完工。

第三条,付款方式

3.1付款方式,

3.1.1以银行电汇方式付款。

3.1.2甲方向乙方支付的安装费以人民币汇入乙方的下列帐户,

收款人户名,__________

开 户 行,__________

帐 号,__________

3.1.3乙方须在甲方付款前提供符合工程所在地税务局要求的真实、合法、有效、足额发票。提供虚假发票或套票的,甲方将拒绝付款直至乙方提交符合要求的合法发票为止,且不承担逾期付款的违约责任,同时乙方应向甲方支付发票总金额10%的违约金。

3.1.4乙方指定专人,__________ (联系电话,__________ )负责办理安装工程款支付的相关手续。

3.2付款阶段,

3.2 .1甲方应在乙方安装进场后7个工作日内向乙方支付本批次设备安装合同价款的【______】%作为安装工程款。

3.2.2 乙方在电梯安装调试完毕并取得政府职能部门验收合格证及相关证件后,甲方10个工作日内向乙方支付本批次设备安装合同价款的【______】%,本批次设备安装合同价款的5%作为电梯安装质保金,质保金按本合同第十条约定退还(无息)。

第四条,甲乙双方权利与义务

4.1甲方权利与义务,

4.1.1甲方应根据乙方提供的并经双方确认的规格配置所要求的电梯布置图,向乙方提供电梯安装的土建井道结构,并相应完成电梯布置图中的各项要求。

4.1.2在整个安装施工期间内应向乙方提供以下施工支持,

4.1.2.1提供安装施工电源接口、电梯调试电源(电费由乙方承担)。

4.1.2.2提供安装施工用水接口(水费由乙方承担)。

4.1.2.3提供临时施工办公室场地(使用现场水、电、物料等发生的费用由乙方承担)。

4.1.2.4根据工程实际情况提供电梯材料库房位置和卸货的场地(乙方自行负责库房分割以及场地电梯材料的防火、防盗工作)。

4.1.2.5协调电梯与土建结合部位需要由土建完场的收口工作。土建结构误差范围需要电梯厂家在电梯加工前实际测量后提出,甲方协调总包进行整改。因为乙方没有进行仔细测量而出现的误差,乙方进场后自己负责整改。

4.1.2.6甲方按合同约定支付安装费。

4.1.2.7甲方及甲方委托的监理单位有权对乙方的安装质量及工期进行监督、检查,乙方应服从并配合。

4.2乙方权利与义务,

4.2.1在电梯生产前乙方应到甲方施工现场实测建筑尺寸(其中包括基坑、井道、厅门、机房、提升高度等几何尺寸),确认实际施工建筑尺寸是否与电梯安装尺寸相符,并以书面形式向甲方报告,否则甲方视为建筑尺寸符合电梯安装尺寸要求,如安装中出现的与建筑尺寸不符,引起的工期延误及费用由乙方承担。

4.2.2乙方在电梯安装工艺中需要明确电梯降噪处理详细节点及按节点处理后降噪数据图表,电梯噪音超标乙方负责整改。

4.2.3预计安装工程开工前,派员前往工地检查土建是否具备开工条件。

4.2.4电梯到货后配合甲方共同接收验货,会同甲方对电梯进行仔细的开箱清点。

4.2.5负责向当地政府部门办理安装工程及验收所需手续,按当地政府职能部门对电梯的有关规定进行报验并承担费用,取得验收合格证、准运证等相关证件。

4.2.6乙方应向甲方提交的资料,

4.2.6.1提交一套安装接线图。

4.2.6.2提交详细施工方案、工程进度表、工地布置图。

4.2.6.3提交一份安装调试报告。

4.2.6.4提交一套操作/维修保养手册。

4.2.6.5提交竣工资料四份(一正三副)。乙方必须严格按照项目所在地建设委员会、规划委员会的相关规定(建筑安装工程资料管理规程)(如有)中的各项细则进行资料的收集、整理(如有新规定则按新规定执行),同时还要遵照项目所在地城建档案馆的具体要求进行文件资料的整理组卷工作。

4.2.7按照国家电梯安装验收规范和本合同项下电梯质量标准完成设备的安装、调试、维保工作,电梯设备安装及检验应符合中华人民共和国国家标准,按照或高于电梯制造和安装安全规范(GB7588-2003)等国家或地方标准制造、生产、维护,安装后的质量标准也应符合上述标准。

4.2.8乙方负责其施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险。

4.2.9在设备安装前及安装期间,乙方负责保管设备及部件,注意成品、半成品保护及防盗,直至安装完毕且验收合格移交甲方。否则,由此产生的一切责任及损失由乙方负责赔偿。

4.2.10乙方在设备安装过程中或乙方提供设施设备在运行过程中因质量、施工安全等问题给甲方或第三方造成的财产或人身损失的,由乙方负责全额赔偿。

4.2.11乙方在施工现场应服从总包统一管理。

第五条,安装准备工作及施工

5.1乙方施工期间应承担其施工范围内与电梯安装相关的安全文明施工责任及由此发生的经济责任和法律责任。

5.2乙方应按照国家相关规范及甲方要求如期完成电梯安装与调试工作。

5.3安装过程中的施工报批由乙方负责(甲方配合),按当地政府主管部门的要求办理,由乙方承担相关费用。

5.4安装后的土建填充工作,由甲方委托的总包单位负责。

5.5施工验收标准及工程竣工资料标准执行国家及项目所在地省市有关电梯规范、规定的、最高标准。

5.6施工期间乙方受总包单位的统一管理,安装工程质量及相关资料接受甲方及甲方委托的监理公司的监督管理。

5.7施工现场二次搬运费及设备吊装费由乙方承担。

5.8乙方应派人到现场跟踪土建预留预埋几何尺寸及土建施工情况,发现问题,应及时以书面形式报告甲方。

5.9乙方不得安装不合格或损坏的电梯,若因乙方提供产品不合格或安装不合格造成的工期延误、交房延误、人身、财产等损失由乙方承担。

5.10电梯安装验收合格后,移交甲方或甲方委托的物业管理公司前的成品保护及相关费用由乙方承担。移交物业公司的时间不超过技术监督局验收合格后30天,超过30天后保护责任转移至甲方。

5.11向甲方和总包提供施工方案,人员组织及施工进度计划。根据工程需要,乙方应甲方或总包方要求进场配合,确保工程进度。

5.12乙方配合总包单位井道内脚手架搭建和拆除。

5.13乙方应根据工程需要,配合总、分包单位进行电梯精装、井道土建施工,工程整体调试及验收工作。

5.14自备安装和调试工具、仪器仪表,全面负责电梯的安装和调试。

5.15安全文明施工,

5.15.1遵守甲方和施工现场的劳动、安全纪律。

5.15.2负责本合同范围内的工程质量和施工安全,负责施工过程中的防火和安全作业,以及电梯、人身安全,接收甲方和现场监理的监管。

5.15.3承担乙方员工的安全责任。

5.15.4认真做好施工期间的电梯保护工作,每天下班后,将轿箱停靠在井道顶层,做好防水、防盗保护工作。

5.15.5 乙方的施工机械、车辆、材料等现场施工用品损害、人员停工、窝工等损失,由乙方承担。

第六条,质量保证

6.1质量要求,本工程质量标准必须符合国家质量标准和地方标准。包括但不限于中华人民共和国国家标准中电梯工程施工及验收规范(GB50310-2002)、电梯制造与安装安全规范(GB7588-2003)中的合格标准。

6.2乙方电梯根据特种设备安全监察条例、电梯制造和安装安全规范(GB7588-2003)等现行的法律法规及安装规范进行安装调试。电梯安装质量要符合国家相关技术要求、规范及本合同的要求。电梯安装完毕后必须保证外观必须完好无痕、无凹陷,几何尺寸对称,漆面完好。

6.3运行平稳、无震动、噪音,乘梯舒适,具体要求按相关国家标准执行。

6.4取得技术监督局的合格证后至移交甲方或物业公司,若出现第6.2条、6.3条所述问题甲方仍视为不合格,乙方必须整改至甲方认可为止。如果违反的,则按违约处理,并在质量保证金中扣除未整改部分的相应整改费用。

6.5电梯其余各项指标应符合国家相关规定要求,按合同签订时最高标准执行。

6.6在施工期间及质保期内,电梯发生故障时,经权威机构鉴定,若是乙方责任,乙方负责由此造成的经济和法律责任,但不可抗力因素造成的除外。

第七条,设备安装验收

7.1乙方应按照当地政府职能部门对电梯质检有关管理规定,对安装调试完毕的电梯设备进行报验,提供完整的相关报验资料,甲方应积极配合乙方。

7.2电梯安装完毕后15日内由乙方负责向相关职能部门申请、办理验收事宜并领取验收合格证书。

7.3当乙方取得政府职能部门颁发的电梯验收合格证后,向甲方移交前,乙方须配合总包方提供电梯使用。甲方按国家有关标准对电梯验收确认的范围包括,_产品外观、门套、轿厢、控制面板、机房设备、主要部件和功能。如乙方原因存在划痕、几何尺寸不对称、污染、凹凸、运行故障等问题视为不合格,乙方必须整改至甲方书面认可,认可之日视为安装工程验收合格之日。

7.4电梯验收所需的相关的检验、验收手续及费用由乙方负责。

7.5乙方应向甲方或甲方指定的物管公司办理电梯移交手续,移交资料包括产品合格证、电器原理图、安装接线图、使用说明书、安装验收合格资料等。移交后接收方负责电梯的使用及成品保护工作。

7.6电梯产品在第七条第2款约定的期间内,如因乙方原因未验收合格领取验收合格证或因乙方原因未按本合同约定期限向甲方办理移交确认,视为乙方违约,为此应按日以延期部分设备安装合同价款的万分之二向甲方支付违约金。

第八条,保修保养

8.1保修期限

本合同约定的保修期为,电梯设备供应及安装工程依据本合同约定经甲方/总承包商/工

程监理/设计单位/政府主管部门验收合格(以取得技术监督局运行证为准)且甲方签发接收证书之日(以较晚日期为准,较晚日期不晚于技术监督局验收合格后3个月)起计24个月,在上述期限内乙方应依据本合同约定承担整个电梯系统正常运行的保修、保养义务。

8.2保修责任

乙方须于保修期内提供不少于2人的维修工作队,在竣工验收时提供该维修队负责人的联系单及维修期间的承诺函,为本工程提供的保修及保养,费用由乙方承担。保修工作将包括所有本工程的定期检查、测试、保养、维修以及必须的零件修理和更换。如保修期内本工程出现质量问题,乙方应在30分钟内到达现场进行修理并达到合同约定且乙方应自行解决食宿等问题。乙方应保证本工程在保修期内能够达到合同约定要求的使用性能。保修工作将包括所有本工程的检查、维修以及必须的零件修理和更换。保修期内乙方须完成电梯年检工作,年检费用及相关费用已含在合同价款内。

第九条,竣工资料移交及人员培训

9.1电梯未正式向甲方或甲方物业管理公司移交前的成品保护工作由乙方负责。工程竣工后,乙方负责所提供并安装的电梯通过政府相关部门的验收,并向甲方移交通过国家和政府主管部门验收合格以及乙方内检的优质电梯和相关的证书随机文件和电梯安全准运证。

9.2乙方应在本合同全部电梯验收合格后向甲方电梯使用现场派驻专门维保人员,提供24小时现场优质的售后服务和电梯咨询服务,及时处理现场突发事件。

9.3电梯安装完毕经验收合格、经甲方书面认可、在3个工作日内乙方必须按国家档案局和国家发改委基本建设项目档案资料管理暂行规定和 ________市城市建设档案管理办法、 ________市建筑工程资料管理规程等有关规定执行,在工程施工过程及时收集、汇总、整理工程档案并向甲方或甲方指定的物业管理公司移交与电梯工程相关的资质证明和验收合格证明文件。

9.4乙方为甲方物业管理公司培训2~4名操作维护工作人员。

第十条,安装质保金的退还及退还条件

10.1质保金的退还,每批次设备安装合同价款的5%作为电梯安装质保金,质保期满后按本合同第10.2条要求履行,经甲方或甲方指定的物管公司书面确认无质量问题后,甲方一次性退还乙方保证金(无息)。

10.2质保金的退付应满足以下条件,

10.2.1乙方在质保期内,严格按照本合同及双方签订的电梯维修保养协议约定完成电梯的保养及维护,并承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。积极有效的配合物业管理,须得到甲方物业管理公司的认可。

10.2.2电梯在运行中发生小故障,乙方须在2小时内解决,出现大故障24小时内解决,特殊情况应尽快维修恢复正常使用。

10.2.3完成对甲方或甲方指定的物业管理公司进行电梯常见知识及电梯管理培训。

10.2.4完成对甲方或甲方指定的物业管理公司进行电梯相关资料的移交。

10.2.5因乙方原因,如在规定的时间内乙方未履行电梯维保义务,甲方或甲方指定的物业管理公司可找其他公司维保,甲方按实际支出的维修费在质保金中直接扣除修理费用且无需再取得乙方同意。如质保金不足以支付修理费用,则甲方有权向乙方追偿。

第十一条,违约责任

11.1由于乙方原因造成安装工期延误的,乙方每逾期一天,应向甲方支付本合同总价万分之二的违约金(此违约金上限为合同总金额的20%)。逾期30天,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,乙方应按本合同总价的20%向甲方支付违约金。

11.2甲方对乙方的索赔事项,以书面通知为准,如果乙方收到甲方索赔通知后14天内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接收。

11.3由于乙方安装质量达不到验收标准或无法取得相关职能部门的验收合格证书,由此引起的工期延误及费用均由乙方承担,工期延误按11.1条论处,质量验收二次以上(含二次)不合格,乙方应向甲方支付本批次安装合同价款5%的违约金,同时甲方有权委托第三方安装,甲方可按实际支出的费用在乙方安装费中直接扣除该费用且无需再取得乙方同意。

11.4因乙方安装原因给甲方或第三方造成的一切损失由乙方承担。

第十二条,不可抗力

12.1不可抗力包括战争、动乱、自然灾害、法律法规及政策变化等,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免责,但法律有规定的除外,延迟履行合同后发生的不可抗力,不能免除责任。

12.2合同任何一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,并尽力采取相应措施,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

12.3因不可抗力给双方人员、财产造成的伤亡、损失及责任各自承担。

第十三条,解决争议的办法

本合同在履行过程中发生的争议,双方应当友好协商解决,如协商不成,双方可向合同签定地人民法院诉讼。

第十四条,合同效力

14.1本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

14.2自甲乙双方全部履行完合同的全部权利义务后终止。

第十五条,其它

15.1本合同一式______份,甲方______份,乙方______份。捌份合同及其附件均具有同等法律效力。合同涂改或手写修改部分应有双方公司盖章确认,否则该部分无效。

15.2合同中未尽事宜,由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议条款与本合同具同等法律效力。

15.3本合同附件为合同有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第十六条,合同附件

附件一、廉洁合作协议书

附件二、电梯维修保养协议

甲方,__________ 乙方,__________

业务主管部门,__________ 法定代表人,__________

法定代表人,__________ 授权代理人,__________

授权代理人,__________ 银行账号,__________

开户银行,__________

地址,__________

签订时间,__________20 年 月 日

签约地点,__________

附件一,__________

廉洁合作协议书

甲方,__________

乙方,__________

甲乙双方签署了【__________________ 】项目电梯设备安装合同,为加强项目进行期间的廉洁合作,确保项目高效优质完成,甲乙双方经协商签订本协议,作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。

第一条、甲方责任

1.1甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。

1.2甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。

1.3甲方人员应严格遵守本单位有关廉洁合作管理的规定,不得接受乙方的宴请,不得以任何名义或形式接受包括但不限于实物、现金或礼券等经济利益。

1.4甲方在项目实施期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报乙方单位领导(乙方举报电话附后)。

1.5甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定,甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。

1.6对于乙方举报甲方人员(甲方举报电话附后)违反廉洁合作规定的情况,甲方应及时进行调查,根据调查情况进行处理。

第二条、乙方责任

2.1乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定,并遵照执行。

2.2乙方不得宴请甲方人员,不得以任何名义或形式赠送甲方人员包括但不限于实物、现金或礼券等经济利益。

2.3乙方单位在项目实施期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为,均应及时采取措施予以制止,并及时通报甲方单位领导(甲方举报电话附后)。

2.4乙方有责任接受甲方对乙方项目实施期间廉洁合作管理执行情况的监督。

2.5乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报(甲方举报电话附后);如乙方向甲方人员行贿,或甲方人员向乙方索贿,乙方满足其要求且并未向甲方举报的,一经查实,除追回由此给甲方造成的损失外,乙方承诺每次向甲方支付违约金人民币伍万元整,并对本方知情不报人员进行相应处理。

第三条、举报方式,

乙方单位或工作人员违反本协议第二条的,甲方将乙方以上违约情形作为解除本【____________ 】项目电梯设备安装合同的依据,同时甲方将永久性地取消乙方与甲方再次合作的资格,构成犯罪的,甲方将向司法机关报案,追究乙方及乙方相关人员刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,还应予以经济赔偿。

乙方举报电话,__________

传真,__________

甲方举报电话,__________

传真,__________

e-mail,__________

甲方,__________ 乙方,__________

业务主管部门,__________

法定代表人,__________ 法定代表人,__________

授权代理人,__________ 授权代理人,__________

联系人及电话,__________

签订时间,__________

签约地点,__________

附件二,

电梯维修保养协议

建设单位,__________ (以下简称甲方)

维修单位,__________ (以下简称乙方)

为保证【 ____________】项目电梯在合理使用期限内正常使用,甲乙双方协商一致签订本协议。乙方在安装质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担电梯维修保养责任。

一、电梯维修保养范围和内容

电梯维修保养范围包括由乙方安装电梯的一切内容,具体维修保养内容双方约定如下,

1.完成甲方所维保电梯等年检手续办理,直至取得电梯年检合格证,年检费由甲方承担;负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作;

2.购买乙方维护保养专业人员的人身意外保险。在维保过程中,若因乙方原因发生的安全责任由乙方负责;若因乙方原因引起的人身、财产损害由乙方负责;

3.自行配备工作所需的工具及设备,保养时设置现场安全警示标志;

4.乙方应随时听取客户的反馈意见,对不正常的运行状况,做认真分析并进行检查维修。

5.每月维护保养专业人员对电梯进行______次有计划的常规检查和例行保养,按国家行业标准保养规范进行维修保养,确保电/扶梯正常运行,检查及保养结果需甲方或甲方指定的物业管理公司书面盖章确认。

5.1.保养加油及调整下列各项,

5.1.1主机清洁、控制柜清洁整理;

5.1.2电梯机件进行润滑;

5.1.3轿顶上所有安全装置;

5.1.4井道内导靴、对重、缓冲器、保险装置及极限开关等安全装置;

5.1.5保持导轨适当之润滑, 滚轮或导靴运行正常;

5.1.6检查并润滑厅门、轿门、门绞链、门吊板、门导靴;

5.1.7检查及平衡曳引机钢丝绳张力及清洁;

5.1.8定期检查维护限速器、安全钳及各项安全装置。

5.2提供例行保养所需之润滑油、润滑脂和清洁材料。主机变速箱油由客户付费提供;

6.电梯在运行中发生故障,乙方在接到甲方或甲方委托的物业管理公司通知后,1小时内到达现场排除故障。

7.电梯在运行中发生小故障,乙方须在2小时内解决,出现大故障24小时内解决,特殊情况应尽快维修恢复正常使用。

8.乙方自行配备工作所需的工具及设备,保养时设置现场安全警示标志;

9.乙方配备一名专职的乙方代表,每半年乙方代表至少进行一次客户走访,征求甲方对电梯维保和服务质量的意见。

10.乙方自行为工作人员购买人身意外保险。在维保过程中,若乙方工作人员发生的安全事故由乙方负责;若因乙方原因引起的客户或第三人的人身、财产损害由乙方负责。对于未能明显察觉到的故障所引起的设备损失或人身伤亡由政府有关部门鉴定并确定责任。

二、电梯维修保养期

自验收合格并取得合格证后的3个月起24个月内保修。

三、质量保修金的支付

本协议约定的质量保修金为买卖合同结算总价的 5%。保修期满办理质保手续后甲方在一个月内退还乙方的质保金(无息)。

四、通知方式

甲方可通过电话方式发出保修通知,也可以采用传真、信函或____________快件等方式发出保修通知,如乙方收到上述函件未在甲方告知的期限内回复或保修的,视为拒绝维修,构成违约。

乙方的联系方式,在合同或质量保修书中应明确乙方的联系电话、联系人、联系地址,以便于甲方发出保修通知,并且应该在变更前的24小时内将新的有效联系方式告知甲方,否则,因无法传达保修通知导致的损失由乙方承担。

五、保修维修记录

乙方接到甲方的保修通知后,应当在质量保修书中约定的时间内到达现场,核查情况,并在质量保修书中约定的时间内予以保修。

乙方到达现场履行保修义务,应当同甲方、报修人共同签写报修维修记录,填写维修内容、维修方案、维修结果及报修人意见等。乙方应将此报修维修记录交由甲方存档备案。

六、维修方案

乙方的维修方案、工艺应当科学、合理,并以根本性维修为目的,甲方认为乙方的维修方案属于仅满足保修期内使用要求的临时措施,不满足电梯合理使用年限内正常使用的长远要求,甲方有权更换维保单位。乙方维修过的项目如再次发生质量问题,甲方有权自行或另行委托他人维修,因此所发生的费用甲方有权从质量保修金中直接扣除,如质量保修金不足以支付修理费用,则甲方有权向乙方追偿。

七、索赔期限

乙方因电梯原因造成的质量瑕疵,包括但不限于提供内容不完整、不真实的材料合格证书、检验单、使用说明等原因造成质量缺陷,甲方向乙方的索赔期自甲方知道质量缺陷之日开始计算两年(易损件除外)。乙方维修过的项目,该维修的质量保修期限自维修完工之日起重新计算,连续维修的,从最后一次维修完工之日起重新计算。

八、赔偿责任

在保修期内,因电梯质量缺陷造成电梯使用人的人身、财产损害的,责任由乙方承担,电梯使用人可以向乙方提出赔偿要求。因保修不及时造成新的人身、财产损害,由造成拖延的责任方承担赔偿责任。

九、责任划分

因甲方使用不当或者第三方造成的质量缺陷以及不可抗力造成的质量缺陷不属于保修范围,但乙方有义务进行维修,其费用由甲方支付。

十、本文件的效力

甲方与乙方在签订【 ____________】项目电梯设备买卖合同【 __________________】项目电梯设备安装合同的同时签订本文件,并作为该合同的附件,具有同等效力。

甲方,__________ 乙方,__________

业务主管部门,__________

法定代表人,__________ 法定代表人,__________

授权代理人,__________ 授权代理人,__________

联系人及电话,__________

签订时间,__________

签约地点,__________

2024电梯设备安装合同范本【篇5】

电梯设备安装合同

一、合同缔约双方:

甲方:(委托人)

地址:

联系电话:

乙方:(承包商)

地址:

联系电话:

二、合同项目:

甲方委托乙方进行电梯设备的安装工作,具体包括以下内容:

1. 安装地点:甲方的建筑物内指定的位置。

2. 安装要求:乙方应按照甲方所提供的设计要求和技术要求进行安装工作。

3. 安装设备:乙方应确保所使用的电梯设备符合国家标准,并提供相应的质量保证书。

4. 安装工期:乙方应按照双方协商确定的工期安排进行施工工作,确保按时完成。

5. 工程费用:乙方应根据工程的具体安装情况提供施工报价,并与甲方达成一致后支付相应的工程费用。

6. 安全保障:乙方在进行电梯设备安装时,应严格遵守相关的安全规定,确保施工期间和施工后的安全。

7. 质量保证:乙方对所提供的电梯设备安装工程应给予一年的质量保证,质量问题由乙方负责无偿修复或更换。

三、合同履行方式:

1. 合同签署:双方在签署合同后,应按合同规定的时间和方式履行合同义务。

2. 工程验收:乙方在完成电梯设备安装后,应向甲方提交相关的验收资料,并由甲方进行验收,验收合格后方可进行结算。

3. 违约责任:如果任何一方未能按合同规定履行义务,应承担相应的违约责任,并赔偿对方所遭受的损失。

四、其他约定:

1. 保密协议:在合同履行期间,双方应对双方之间的商业和技术信息保密,不得向第三方透露或泄露。

2. 争议解决:如在合同履行过程中发生争议,双方应通过友好协商解决;如无法协商解决,则提交给有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

3. 合同变更:任何一方在履行合同过程中需变更合同内容的,应经过双方协商一致,并签署书面的变更协议。变更事项应写明变更的具体内容、时间和原因等。

以上为《电梯设备安装合同》的详细内容,双方应认真阅读并遵守合同的各项约定。如有争议,以合同为准。

甲方: 乙方:

签字: 签字:

日期: 日期:

2024电梯设备安装合同范本【篇6】

买方,

卖方,

依据以及有关法律、法规的规定,买、卖双方经协商一致,订立本合同。

合同标的之名称、品牌、型号、规格、数量、价格和包装

本合同文本内出现的所有货币金额,如未加另行指明,其币种均为人民币。

群控组名型 号技 术 规 格台量设备单价(元/台)

速度,

载重,

层/站/门,

提升高度,

速度,

载重,

层/站/门,

提升高度,

方案总价,

合同标的之技术要求详见附件。

合同标的包装由卖方负责。

本合同以下各项中,有 □ 的条款以 □ 作为双方的确认。

二、技术标准和技术资料

2.1、技术标准

电梯执行电梯制造与安装安全规范(GB7588-2003)和电梯技术条件(GB10058-2009)。

2.2、技术资料

2.2.1、本合同标的物设计所需的技术资料(包括建筑图纸、土建参数等)签订本合同时由买方提供给卖方。

2.2.2、本合同技术附页所列之各项,买方应在签署确认的同时予以确认。

2.2.3、本合同技术附页所列若有待定内容,买方未能予以书面确认时,交货期另行协商。

三、付款方式及付款条件

3.1、付款方式,买方以___银行汇款 方式支付合同价款。买方付款时,注明付款单

位、用途、银行账号及合同编号并立即将付款凭证传真给卖方的合同经办人。

3.2、付款条件

3.2.1、买方在合同签订之日起3天内支付合同总价的_20_% 作为定金。

3.2.2、电梯设备生产完毕十五天前买方即向卖方支付该批次设备合同总价的 80%作为提货款,买方向卖方出具银行汇款凭证复印件,卖方安排人员进行该批电梯设备的发运。

3.2.3、当本合同标的为多台电梯且需分阶段履行时,买方须对前项所付款项注明为合同附页所指之梯号。

3.2.4、买方付清合同款项时,本合同项下标的物的所有权转移至买方。

四、交货期限(指设备运抵买方工地)

4.1、交货时间,合同签订,满足前述第二条之2.2.1、2.2.2款以及第三条之3.2款的内容后,卖方应于40天内向买方交付合同标的。

4.2、卖方在下列情况之一下,将顺延交货及完成安装时间,

4.2.1、买方未按照本合同第三条之3.2款履行付款义务。

4.2.2、买方未按本合同第二条之2.2.1、2.2.2款提交技术资料。

4.2.3、买方未按本合同第二条之2.2.3款对待定事项作出书面确认。

五、交货方式,

5.1、卖方须按期交货,交货方式为,

t、卖方送货,送达地点, 买方工地

六、检验

6.1、卖方如期交货后经检验需补足、修理或更换的,只要卖方在合理期限内进行且不影响安装,不视为迟延履行,货到工地检验由卖方的安装单位负责。

6.2、卖方安装单位负责安装前对货物的保管责任,买方应保证货到工地7日内能够进场安装。

七、土建及安装要求

7.1、买方对井道、机房的土建必须按卖方确认的电梯或扶梯井道设计图纸及其图上的技术说明设计和施工,土建图纸由买卖双方代表签字确认,与卖方提供的电梯井道设计图同时作为本合同的附件。

7.2、按照国务院年月日颁布实施的特种设备安全监察条例以及为了保证设备运行质量,本合同标的物的安装、调试和维修等工作应当由卖方或卖方指定的安装单位负责,双方另行签订安装合同。

7.3、买方加装电(扶)梯附属设备须经卖方确认,否则,由此引起的安全事故及其他不良后果,,卖方概不负责。

7.4、合同标的由于买方原因放置时间过长(超过六个月)或保管不当(如未防潮、防腐、防高温等)而影响正常安装,或者出现质量问题,由买方负责。

八、保修

8.1、在正常使用情况下,自当地质量技术监督部门验收合格之日起,卖方负责免费保修一年,保修期间按照国家有关规定例行巡检。如因买方原因不能于货到工地后六个月内完成安装或不能按时报检的,则保修期从货到工地之日起十八个月失效。

8.2、未经卖方同意,买方自行安装或委托第三方安装的,卖方不负责保修,并只承担与产品原设计、制造相关的直接质量责任,除此以外的其他责任均由买方承担。

8.3、在保修期间,由于买方或电(扶)梯使用单位管理使用不当造成的故障,不属于保修的范围,卖方可予以有偿修复。

九、违约责任

9.1、卖方不履行合同应当双倍返还定金,买方不履行合同无权要求返还定金。

9.2、卖方逾期交货或者买方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之二点一计算。任何一方逾期履行超过60天,应当以逾期部分价款总额30%向对方支付违约金。违约方支付违约金后,对方仍有权要求继续履行合同。

9.3、卖方交货不能超过2个月,否则,买方有权解除合同,并有权要求卖方承担因此造成的所有损失;买方不能逾期付款超过2个月,否则,卖方有权解除合同,并有权对标的物另行处置,所处置的标的物所得不足以弥补卖方损失时,卖方有权对买方继续追索。

9.4、买方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过60天的,除承担违约责任外,还应支付仓储费,电梯每台每月元;扶梯每台每月元,不足一个月按一个月计算。

9.5、买方未按照第3.2条履行付款或要求延迟发货超过90天或以上时,除按前项计算仓储费和违约金外,另须支付因仓储时间超过90天卖方为确保合同标的物质量而作检验所发生的费用每台元。

十、解决纠纷的方式,双方发生纠纷,应协商解决,协商不成,提请人民法院解决。

十一、其他约定事项

十二、与本合同不可分割附件

附件一、设备规格参数表

附件二、电梯的主要功能表

十三、生效,本合同自双方签名盖章时起成立,并依法生效。

十四、本合同一式 二 份,买方执一份卖方执一份,均具同等法律效力。

买 方 (盖章)

卖 方 (盖章)

2024电梯设备安装合同范本【篇7】

发包方:_______________________(甲方)

地址:________________________

联系方式:____________________

承包方:_______________________(乙方)

地址:________________________

联系方式:____________________

甲、乙双方根据 采购项目的招标结果,甲方接受乙方为本项目____________________所做的投标文件,乙方必须完全按中标通知书中约定履行义务。甲乙双方同意签署本合同(以下简称合同)。

一、设备内容

1.1 设备名称:_______________________

1.2 型号规格:_______________________

1.3 技术参数:_______________________

1.4 数量(单位):_______________________

二、项目工程内容

2.1设备采购

2.2设备安装工程

三、合同金额

3.1 本合同项目金额为总承包价(大写):______________元(¥_________元)人民币。该价格包括:

1、 投标的设备总价;

2、 设备的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装、调试及法定验收检测合格所需的各种费用;

3、 安装过程所涉及的其它费用(含起重机械使用费、墙体地板开凿、补洞及修复等);

4、 必要的保险费用和各项税金。

四、技术资料

4.1 甲方向乙方提供安装设备所需的有关技术资料。

4.2 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供采购设备的详细技术资料。

4.3 没有甲方事先书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规范、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

5.1 乙方应保证所提供的设备或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

六、无产权瑕疵条款

6.1 乙方保证所交付的设备的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交设备有产权瑕疵的,视为乙方违约。

七、履约保证金

7.1 在签定正式合同后直接转为本合同的履约保证金。

7.2 履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

7.3履约保证金在采购的设备到达指定地点并初验合格之日起五个工作日内退还给乙方(无息)。

2024电梯设备安装合同范本【篇8】

甲方(买方):_______________________________

法定代表人:_______________________________

联系地址:_________________________________

联系电话:_________________________________

乙方(卖方):_______________________________

法定代表人:_______________________________

联系地址:_________________________________

联系电话:_________________________________

甲乙双方本着诚信、自愿、平等、互惠互利的原则,依据《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》,经双方友好协商,特签订本合同,以兹双方共同遵照执行。

一、安装内容及合同价款

电梯安装内容如下:数量_____部,总费用_______元。(具体型号、数量及各设备的安装费见报价清单附件。)

说明:1.本合同总价包括但不限于安装调试、施工水电费、安全文明施工费、二次搬运及吊装费、检验、验收、取得政府职能部门验收合格证全部含税费用,甲方不承担任何其他费用,属“交钥匙工程”。

2.本合同总价为固定总价,在合同有效期内,甲方不承担因各种因素所导致的成本上升而产生的价格上涨风险。

二、电梯安装工期及其相关事项

1.本工程竣工日期为____年____月____日(安装工期_____天,以甲方书面通知为准),且经甲方/总承包商/工程监理/设计单位/政府主管部门验收合格并取得技术监督局运行合格证。乙方应在上述期限内完成本合同所约定的安装工程,且须保证严格满足总承包施工进度要求。

2.乙方承诺会配合总承包工程之工期,并根据总承包工程之进度计划编排本工程之进度计划。如乙方的其它书函文件所提及之工程进度与总承包工程之进度不一致,则一切须以甲方/工程监理批准的总承包工程进度计划为准,一切因履行上述承诺所引致的费用均已包括在本合同金额内。

3.当电梯到货,且甲方土建具备安装条件后,甲方书面通知乙方进场安装,乙方安装应编写施工组织设计方案、确定安装项目负责人并报送监理,经监理、甲方批复后方能施工,以便相互配合如期完工。

三、付款方式

1.付款方式:以银行电汇方式付款。

2.甲方向乙方支付的安装费以人民币汇入乙方的下列帐户:

收款人户名:________________

开户行:____________________

帐号:_________________

3.乙方须在甲方付款前提供符合工程所在地税务局要求的真实、合法、有效、足额发票。提供虚假发票或套票的,甲方将拒绝付款直至乙方提交符合要求的合法发票为止,且不承担逾期付款的违约责任,同时乙方应向甲方支付发票总金额______%的违约金。

代理产品合同范本合集


代理产品合同范本(篇1)

甲方(供方):施肥业有限公司

乙方(需方):____________________

甲、乙双方本着自愿、平等、互利、共赢的原则,在保证甲、乙双方权益的前提下,为促进“多美施”系列产品的推广和销售业务,明确甲、乙双方的权利和义务,经双方友好协商,达成以下协议:

一、质量要求:按国家相关产品质量标准执行,因甲方产品质量问题对用户造成的损失,由甲方承担相应责任。乙方收到货时要及时对产品进行检验签收,如有异议,需在收货之日起七日内以书面或短信形式通知甲方,并协商处理。

二、销售区域:甲方授权乙方为合同约定产品在 区域的销售商,并全权处理该区域内的销售相关事宜。

三、甲方的权利和义务:

1、甲方有义务为乙方及用户免费提供相关施肥技术咨询服务。

2、甲方有义务配合乙方在乙方的销售区域开展相关的产品宣传服务活动,如电视广播宣传、观摩会、产品介绍会、技术讲座等,市场宣传费用投入标准和销量直接挂钩,按全年销售额的1%执行(需事前报方案,经甲方批准后,凭正规发票报销,复混肥按此标准的50%执行)。

3、甲方须按乙方的销量为乙方配足各种宣传资料,如宣传横幅、单页、喷绘、画册、扑克、文化衫等。

4、对于乙方市场内代理商的门店装修(门牌、宣传栏等),由乙方提出申请方案,经甲方同意后,相关费用由甲方承担。

5、在合同期内,甲方不得无故中断产品供应,因此造成的损失由甲方承担。若遇市场价格调整,甲方应提前三日书面通知乙方,双方按新价格执行。

四、乙方的权利和义务:

1、合同签订后,乙方必须积极开展业务,统一协调,并尽快建立、健全本区域的市场销售网络,确保当年销售网络覆盖该区域60%以上,即个乡镇级市场,否则甲方有权取消乙方的代理权。

2、乙方须根据甲方的指导意见,制定合理的批零价格,保护零售商的利益,形成市场良性发展,不得低价销售,否则甲方有权取消乙方的代理权。

3、未经甲方书面同意,乙方不得在本区域以外的市场销售甲方产品,否则,甲方有权取消乙方的代理权。

4、乙方首次进货必须达到 吨(以40K生物有机肥为标准,可折算),方可成为在该区域的代理商;当年销量达到 吨(以40KG生物有机肥为标准,可折算),方可成为下一年度在该区域的代理商;以后每年度的销售任务量需在上一年度的基础上增加____% ;若乙方完不成当年销售任务,甲方有权取消乙方市场代理权。合同存续期间乙方不得代理和甲方产品类似或相冲突产品。

5、乙方必须积极配合甲方在本区域内搞好“多美施”肥料的实验示范工作,为下一年度的推广打好基础。

五、结算方式及其它约定: 。

六、奖励标准:年销售额10万-50万的按年销售额的1%进行奖励;51万-100万的按年销售额的1.5%进行奖励;101万以上的,按年销售额的2%进行奖励;单纯复混肥按以上标准的50%执行。

七、在合同执行过程中,若有未尽事宜,双方共同协商解决,若无法达成一致,则通过法律途径解决。

八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份。本合同自签字(盖章)之日起生效,双方须共同遵守,认真履行各方义务。

九、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。合同期满后,乙方在全部完成任务且无违约的前提下,有优先续签合同的权利。

附表:乙方代理产品名录

名称产品规格

(____)数量

(____)单价(元)金额

(元)零售价 (元)备注

合计________________

乙方________________

地址________________

电话________________

代表________________

身份________________

证号________________

银行________________

账户开户行:________________户名:________________

卡号:________________

合同签订日期:____年____月____日

甲方施肥业有限公司

地址________________

电话________________

代表________________

公司________________

账户 开户行:农行广西崇左东源名城支行户名:广西多美施肥业有限公司

银行账号:________________

法人________________

账户开户行:农行广西崇左东源名城支行户名:________________

卡号:_________________

合同签订日期:____年____月____日

代理产品合同范本(篇2)

为在平等互利的基础上发展贸易,有关方按下列条件签订本协议:

:销售代理人(以下称乙方):甲方委托乙方为销售代理人,推销下列商品。

2.商品双方约定,乙方在协议有效期内,销售不少于**的商品。

3.经销地区只限在……。

价格及装运条件等,应在每笔交易中确认,其细目应在双方签订的销售协议书中作出规定。

不可撤销的即期信用证。乙方开出信用证后,应立即通知甲方,以便甲方准备交货。

6.佣金在本协议期满时,若乙方完成了第二款所规定的数额,甲方应按装运货物所收到的发票累计总金额付给乙方*%的佣金。

销售情况和广告资料。

8.广告费用在本协议有效期内,乙方在上述经销地区所作广告宣传的一切费用,由乙方自理。乙方须事先向甲方提供宣传广告的图案及文字说明,由甲方审阅同意。

9.协议期限本协议经双方签字后生效,有效期为**天,自**至**.若一方希望延长本协议,则须在本协议期满前1个月书面通知另一方,经双方协商决定。若协议一方未履行协议条款,另一方有权终止协议。

10.仲裁在履行协议过程中,如产生争议,双方应友好协商解决。若通过友好协商达不成协议,则提交苏州仲裁委员会,根据该会仲裁程序暂行规定进行仲裁。该委员会的决定是终局的,对双方均具有约束力。仲裁费用,除另有规定外,由败诉一方负担。

11.其他条款

11.1甲方不得向经销地区其他买主供应本协议所规定的商品。如有询价,当转达给乙方洽办。若有买主希望从甲方直接订购,甲方可以供货,但甲方须将有关销售确认书副本寄给乙方,并按所达成交易的发票金额给予乙方*%的佣金。

11.2若乙方在*月内未能向甲方提供至少**订货,甲方不承担本协议的义务。

11.3本协议受签约双方所签订的销售确认条款的制约。

11.4本协议于**年*月*日在**签订,正本两份,甲乙双方各执一份。

甲方:(签字)乙方:(签字)

代理产品合同范本(篇3)

甲方:遵义——新型建材有限公司

乙方:遵义——建材有限公司

甲方为了拓展“粉煤灰加气混凝土砌块”品牌产品销售市场,推出“粉煤灰加气混凝土砌块”特许区域代理计划。乙方自愿申请成为“粉煤灰加气混凝土砌块”产品区域代理商。

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用及共同拓展市场的原则,经协商,就双方合作事宜达成如下协议:

一、甲方根据区域代理计划,指定乙方为遵义市红花岗区片区的独家代理经营商,并授予独家代理经营权。

二、乙方代理经营范围:“粉煤灰加气混凝土砌块”的销售与市场拓展业务。

三、代理期限:年月日至年月日。

四、甲方向乙方提供符合国家或行业标准的合格产品及相关资料文件。“粉煤灰加气混凝土砌块”价格280元/立方米。

甲方承诺经公司许X,授权乙方在__________地区销售__________品牌系列产品。

五、甲方提供产品的技术指导、培训、咨询等服务。

六、甲方不得在乙方未违反本合同约定的情况下,在遵义市红花岗区区域内另设代理商。

七、甲方根据市场情况定期或不定期举办产品推广会、培训、宣传等活动,乙方应配合并开拓和维护销售市场。

八、甲方有权对乙方的市场经营行为进行监督、检查,监督、检查的范围包括产品推广,甲方形象维护、销售区域限制、价格体系维护等,乙方无条件接受甲方的监督、检查管理。

九、乙方获得合同约定的遵义市红花岗区区域独家代理权,需向甲方交纳区域独家代理费叁佰万元(¥3000000.00元)及相应的合同保证金壹佰万元(¥1000000.00元)。

乙方收到货物后,应认真组织验货,如有质量和包装问题,应于____日内向甲方采取电话或书面方式予以说明,经甲方确认后进行更换。

十、乙方必须在遵义市红花岗区域内销售,不得跨出此区域销售,否则,不予返还合同保证金。

十一、乙方必须遵守甲方的价格体系,不得高于市场零售价销售,否则,甲方有权取消代理权。

十二、乙方可获得甲方提供的销售、技术支持和帮助,甲方应对乙方进行技术指导和培训。在有关的技术交往中,由乙方支付派出人员的工资和往返的交通费及提供食宿。

十三、甲乙双方共同开拓区域内市场,如市场发生重大变化或遇不可抗力时,由甲乙双方协商解决。

十四、本协议未尽事宜,双方协商解决,也可另订补充协议予以规定。

十五、在合同期满30日内,乙方向甲方提出续约书面申请,经甲方审查合格扣,方予续签。

十六、本合同一式两份,甲、乙双方签字、盖章和乙方将区域独家代理费及相应合同保证金汇到甲方指定账户之后生效,甲乙双方各执壹份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

代表(签字): 代表(签字):

时间: 年 月 日

代理产品合同范本(篇4)

合同编号,甲方, (以下简称甲方)乙方, (以下简称乙方)甲乙双方根据民法典及有关规定,在自愿、平等、互利的基础上,经友好协商,就乙方代理销售甲方产品达成一致,特订立本合同,以便共同遵守。一.双方责任1. 销售区域1-1乙方于XXX____月____日至年____月____日期间,有权在 省市 行业 销售甲方指定产品。1-2 乙方必须根据合同规定的经销区域及行业销售甲方产品,任何跨区域的销售必须征得甲方的事先书面同意。乙方不得以任何形式、任何理由各向其他已获得甲方确认的经销商区域直接或间接销售合同标的产品,否则一经查实,甲方有权对乙方进行严肃处理,甲方X根据情节严重程度,做出取消年度返利、直至取消经销商代理资格的处罚。1-3 甲方在乙方完全履行本协议书的条款时,将不在本协议规定的乙方经营的区域行业范围内再设立第二家代理商或采取甲方直销。1-4甲方有责任在乙方的销售区域内协助乙方开展销售、分销经营活动和销售网络建设。2. 销售配货2-1乙方需现款提货,甲方收到乙方的货款后,将于收到订货申请后的15个工作日内将订单中全部产品发往乙方指定的收货地点(一般为火车可以到达的____市)。每批订货均需现款提货。3. 销售责任3-1甲方提供的产品需符合国家标准。甲方对其提供的产品质量实行“三包”,质量保证期为12个月。3-2甲方负责产品的行业推广工作、参加行业展览,提高产品的知名度及美誉度。3-3在乙方签约后,甲方一次性提供产品资料20套,供乙方宣传推广使用,其后再提供的产品资料等按成本收取费用。3-4甲方统一对乙方销售人员进行产品销售前的培训工作。3-5甲方开通专家热线,配合经销商的销售和问题答疑,并根据各个市场的需要派遣技术专工前往乙方区域,帮助其进行营销推广活动,活动中发生的交通费及食宿费由乙方承担,顾问费和工资由甲方承担。3-6乙方在经营活动中实行自主经营、自负盈亏、独立核算的制度。4.送货要求4-1乙方必须经销甲方指定的产品品类及规格的产品。4-2所有订货申请单需经乙方审核认可,甲方方X执行送货,经乙方认可的送货发生损失的由乙方负责。4-3甲方业务代表向乙方借款、借货,均需持甲方总部出具的书面委托书或授权书,否则与甲方无关。如乙方未遵守此行为而造成损失的,甲方不承担任何责任。5. 销售价格5-1产品的市场零售价,由甲方制定并且有权根据市场的实际情况作出相应调整,乙方有义务遵照执行。5-2乙方销售价格低于市场价85折时,需给甲方书面报备同意后,方X执行销售,乙方在未征得甲方书面同意的情况下进行低于85折的打折销售行为,甲方X根据情节严重程度,做出取消年度返利、直至取消经销商代理资格的处罚。5-3市场价格参照XX公司发布的市场价格表(附件一)。6. 产品质量6-1甲方有义务严格执行产品质量法和企业生产标准,保证产品质量。属产品质量不合格而引起无法销售的,由甲方负责调换和处理。乙方有协助甲方处理相关事宜的责任。6-2甲方有义务向乙方的终端客户提供保质期内的产品售后服务。7. 销售资料7-1有关甲方产品的销售价格、组织结构、销售计划、价格表、当地销售信息资料(如,销售价格、客户名录、库存等),以及其他有关甲方的资料,属于甲方产品经营的商业秘密,乙方不得将上述资料透漏给第三者,否则甲方X根据情节严重与否做出没收其代理保证金及取消年度返利的处理,情节严重者甲方将取消乙方的代理经营资格。7-2甲方将定期查询乙方预计经营的产品的销量、流向情况,乙方有义务向甲方提供真实的资料。8. 市场推广8-1为支持市场运作,扶持乙方的市场开发,当乙方的年进货额达到一定金额的时候,甲方将在乙方做推广宣传时给予一定的资金支持,推广宣传工作必须由甲方聘请的专业咨询公司和乙方所聘请的广告公司共同实施。甲方将定期对乙方的销售进度、产品推广、市场规则的执行、品牌建设等情况给予综合考评,并且根据全国考评名次予以奖励。8-2一切有关产品的广告宣传、促销方案均由甲方制定或指导,乙方配合有关内容的实施。由乙方自行操作的部分,需由甲方书面批准。8-3在乙方自行操作的广告宣传和促销活动中,需以甲方提供的产品说明书及相关的资料为依据,不得修改其内容,不得改变产品的用途。对于因夸大或虚假宣传而导致的不良后果,由乙方承担一切责任。8-4乙方不得有任何损害甲方形象信誉的行为,否则,甲方有权要求乙方对乙方由此给甲方造成的损失进行赔偿。8-5乙方不得妨害其他代理商的正当经营活动及正当利益。9. 售后服务9-1甲方有义务配合乙方做好售后服务工作,协助乙方解决客户提出的有关产品功能、原理、安装方法及方案设计等专业性较强的问题。9-2甲方对其提供的产品质量实行“三包”,质量保证期为12个月。9-3乙方在条件允许的情况下,应配备一名专业工程师,做好售后服务工作,以期获更丰厚的市场回报。二.交易条件1. 资历1-1乙方应具有多年从事电气产品销售的经验,长期从事防爆电气产品销售者优先考虑。1-2乙方需提供自己企业的营业执照、组织代码证、税务登记证、法人身份证的复印件备案,属于个人申请的必须有一家合法公司为其提供担保。1-3乙方在和甲方签定本代理合同后必须提交一定的销售保证金,具体金额如下,乙方年承诺净进货额部不低于人民币 50 万元,向甲方交纳销售保证金人民币 贰 万元。注,净购额是指在扣除乙方所得佣金及增值税17%后的实际购货额。2. 定货程序及运输方式2-1乙方每次定货均需提前15天向甲方提供“订货申请单”(附件二),通过传真的方式告知甲方,并交付该次定货总金额的百分之三十作为定货保证金。在“订货申请单”中应具体注明,规格、型号、功率、数量、产品颜色、到货时间、地点等。2-2乙方所订的货品由甲方负责运至乙方指定的____市(一般为火车可以到达的____市),一般采用普通运输,货物到达乙方指定的____市后(一般为火车可以到达的____市),乙方需自行提货并付运费,甲方不予负责到货后的运输。乙方因业务需要,需要其他快速运输方式的,其增加的短途运输费用由乙方承担。2-3收货时,甲、乙双方应在提货当场清点产品数量、规格,颜色等,确认后,乙方负责人或委托人应在甲方开具的“收货确认书”上签字或盖章(附件三),并传真给甲方,签收前若产品数量、规格与定单不符,由甲方负责,签收后若出现产品数量、规格不符,由乙方负责。3. 供货价格甲方向乙方供货的价格参照XX光电发布的代理商价格(附件四)。代理商在销售甲方产品时,如在某一具体项目的销售中出现竞争激烈,需要较大幅度降价时,甲方向乙方的供货价格可根据实际情况作出适当调整;出现此种情况时,乙方必须向甲方作出书面申请,同时提供相关的真实情况报告,甲方在核实完毕后,方X作出是否同意作出供货价格调整的决定。4. 付款期限4-1乙方订货,必须是先款后货。款项必须汇入XX公司指定的帐户。如乙方不能满足这一条件,则甲方有权停止供货。4-2乙方订货品种及数量需提前15天通知甲方,并在甲方发货前全额汇款到甲方账户,甲方在确认收到货款 后将予以及时发货。5. 财务合作5-1乙方的所有款项必须汇入XX公司指定的帐户,否则,由此而产生的损失,甲方将不承担任何责任。5-2甲方有义务在收到乙方付款后,向乙方开具合法的发票,超过进货金额部分的税费由乙方承担。5-3在没有得到甲方书面确认前,不得从甲方货款中扣除任何借予甲方人员的款项及其他形式的为甲方垫付的支出。6. 退换货6-1只有在出现以下情况时,可以做退、换货处理,经双方认可的第三方质检部门书面确认为甲方产品质量出现问题的,在12个月的质保期内的,甲方做无条件退货或更换。6-2所有退、换货须经过甲方同意并在退、换货申请上签字认可后方X进行。6-3经批准的退货由甲方收货后进行清点,以实收数目为准。退货中发现的空包装、污染、拆改原包装规格的不予计数。6-4如不属于甲方质量原因而需要退、换货的,在货物发出的15天内,包装及产品完整无缺的可按实际购买金额全额退换货,包装及产品不完整的按损坏程度计算折旧,超出15天以上的,将收取20%的39;折旧费,在60天以内的,将收取50%的折旧费;灯具出现损坏的,并将按损坏程度收取费用,完全损坏的将不予退换;90天以上的,将不再做退换货处理。三. 奖惩政策在乙方按照甲方相关规定合理操作市场的前提下,对于销售____市场维护的程度予以下列奖励,所有的奖励采用下次进货折让的方式(除年终总结大会评奖):1. 评分奖励,根据乙方市场信息反馈、广告促销操作、营销反应速度、重大问题反应质量和速度、市场销售数量予以评比,根据不同的名次予以奖励;2.销量奖励,根据经销商的销售、网络开拓和维护、品牌推广、信息反馈等予以高额的返点奖励,甲方在给予乙方年度返点奖励时,乙方必须向甲方提供与返点奖励金额一致的正规发票,以便甲方财务管理;甲方给予乙方的年度返点奖励必须按国家相关规定计算所得税。3.在乙方经营能力有限,不能完成本合同中规定要求或甲方规定的业绩指标,连续XXX未能完成甲方规定的最低年销售指标时,甲方有权解除本协议并没收已交的保证金。四.违约责任1. 甲乙双方中的任何一方,不遵守本合同,不履行约定或法定的义务,另一方X以提出解除本合同,但必须提前30天通知对方,违约方须依法赔偿对方因此而遭受的一切损失。2. 乙方有下列行为之一的,甲方X以书面形式随时通知乙方解除本合同,直至追究因乙方过错而涉及到的 经济损失和法律责任:1)乙方生产、伪造、仿制、假冒、销售雷同甲方产品的行为,一经发现有此情况,甲方将取消其代理资格、没收所有返点奖励,销售金额达到一定数额的,将处以案值金额20倍的经济处罚,同时根据案值的大小保留追究其法律责任及追加经济赔偿的权利,情节特别严重者将移送司法机关处理;2) 乙方年进货额低于任务指标的,将按比例相应扣除保证金的金额,来年继续签定协议的,应先补足保证金后再签协议,否则视为放弃;3)提供不实的申请资料或以欺诈手段取得经销资格的;4)制造、销售假冒XX光电产品的;5)乙方连续180天内未与甲方发生正常业务往来的,被视为自动放弃其经营资格;6)被工商行政管理机关吊销营业执照而被责令停业的;7) 被司法机关勒令终止营业的。3.本合同期满或双方同意提前终止时,乙方必须向甲方结清全部货款。乙方如因歇业、停业、组织变更或其他原因要求提前终止合同时,应提前一个月以书面形式通知甲方,本合同属合法终止。4. 凡因本合同所发生的经济纠纷,以协商的形式友好解决,若协商未果,双方均同意到甲方注册地仲裁委员会仲裁。五. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方盖章签字后生效。本合同所有附件、商务政策与未尽事宜的补充条款与本合同具有同等效力。甲方拥有对本合同的最终解释权和调整权。六. 合同期限,从XXX____月____日起至XXX____月____日止。乙方在完成本合同销售目标,并良好履行合同各条款的前提下,享有本合同续签的优先权。代理合同 篇10甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,就乙方销售代理甲方_________产品的相关事宜,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。一、代____区域1、乙方的代____区域为,_________地区。2、代____区域扩大或缩小的条件及方法,_________二、代理产品1、乙方代理销售甲方的产品为,_________2、代理商品种类增减的条件及方法,_________3、约定新产品(是否)包括在内,_________三、代理权限1、甲方授权乙方为_________地区的独家代理商,全面负责该地区的销售和经销商管理。2、甲方不得在乙方代____区域内另设其他代理或经销商。如出现上述情况,甲方须退还乙方保证金,乙方有权立即终止代理合同及得到相应补偿。3、乙方严禁跨区域窜货,对有跨区域窜货行为的乙方,甲方将取消其代理资格,本合同将自动终止。4、乙方在代理经营甲方产品的同时,必须禁止经营其他对甲方有竞争有冲击的同类产品。否则甲方有权追究乙方的违约责任。5、对于乙方代理的销售区域,乙XX以根据实际情况制订销售政策,原则上甲方不予干涉,但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。四、代理期限1、本合同的代理期限为XXX,从本合同签订之日起至XXX____月____日止。双方X根据本合同的约定提前终止或续期。2、乙方要求对本合同续期的,应至少在本合同期限届满前提前_________个月向甲方书面提出。甲方同意的,与乙方签订续期合同。3、甲、乙双方约定,在本合同期限届满时,乙方满足以下条件可以续约,(1)较好地履行了本合同的义务,没有发生过重大违约行为;(2)已经向甲方支付了到期的全部款项;(3)签署放弃可针对甲方提起诉讼和仲裁的文件;(4)同意向甲方支付_________元的续约费;(5)_________。五、最低代理销售额乙方承诺每月向甲方的订货量为_________,乙方保证一个会计年度的营业收入均不得低于_________元。如果连续XXX不能完成销售指标的,甲方有权取消乙方代理资格。六、代理商品价格1、配送价格,甲方向乙方统一配送产品的价格,按照成本价格加管理费的办法确定,但管理费最多不得超过成本价格的_________%。成本价格由进项价格、进项税、包装费、运费及_________构成。甲方除向乙方收取资格审查费和销售返利以外,不得向乙方收取其他费用或牟取任何利益。2、销售价格,乙方应当按照甲方建议(规定)的零售价格销售产品(服务)。乙方不得擅自调整规定的产品销售价格或以收取_________费用等方式变相加价。如果甲方建议(规定)的零售价格不符合本地区市场情况,乙方需调整销售价格时,应当向甲方报告。甲方应当根据系统的统一性要求和乙方所处地区的市场情况综合考虑,作出调整价格的决定。七、佣金1、乙方的佣金以每次售出并签字的协议产品为基础,其收佣百分比如下,_________元按_________%收佣;_________元按_________%收佣。2、佣金以发票金额计算,任何附加费用如包装费、运输费、保险费、海关税或由进口国家征收的关税等应另开发票。3、佣金按成交的货币来计算和支付。4、甲方每季度应向乙方说明佣金数额和支付佣金的有关商务,甲方在收到货款后,应在30天内支付佣金。5、乙方所介绍的询价或订单,如甲方不予接受则无佣金。若乙方所介绍的订单合约已中止,乙方无权索取佣金,若该合约的中止是由于甲方的责任,则不在此限。八、商情报告1、乙方有权接受客户对产品的意见和申诉,并及时通知甲方,以关注甲方的切身利益为宜。2、乙方应尽力向甲方提供商品的市场和竞争等方面的信息,每_________个月需向甲方寄送工作报告。3、甲方应向乙方提供包括销售情况、价目表、技术文件和广告资料等一切必要的信息。甲方还应将产品价格、销售情况或付款方式的任何变化及时通知乙方。九、推销、宣传与广告1、乙方是_________市场的全权代理,应收集信息,争取客户,尽力促进产品的销售。2、乙方有义务通过广告活动,宣传代理产品(服务),并按照本合同的规定负担广告与宣传费用。3、甲方通过制定总体广告计划及其他规定,实施产品的广告计划和发布广告;乙方应按照甲方的要求在代____区域内发布促销广告,开展促销活动。4、乙方应当执行甲方对广告活动的要求,不得违反规定发布广告。5、乙XX自行策划并实施针对代____区域市场特点的广告宣传或促销推广活动,但必须获得甲方事先书面同意,并在甲方指导下进行。十、购货与销售1、乙方需货时,应向甲方发出书面订单,一般应在每月____日以前向甲方下达下____月度订单,并在提货前全额支付货款。(1)甲方收到乙方全额货款后交付货物,交货地点为乙方所在地。(2)甲方X代乙方发货,乙方承担铁路货运或汽运费,航空货运费等,发货方式由乙方确定。(3)甲方将在发货后将货运单据传真或寄至乙方。货运时间以货运单据上标明的时间为准。2、乙方须在收到货物后____日内对产品的质量进行检验,因产品质量及包装不符合质量标准的,或者产品的保质期已经超过规定标准的,由甲方予以换货或退货。十一、监督、培训及售后服务1、甲方应当在不影响乙方正常营业的前提下,定期或不定期对乙方的经营活动进行辅导、检查、监督和考核。乙方应当遵循甲方或其委派的督导员在经营过程中的建议和指导。2、乙方应当保持完整、准确的交易记录,在每月____日前向甲方递交上月的总营业收入的财务报表。3、在本合同有效期内,甲方每年应对乙方或其指定承担管理职责的人员提供不少于_________次的业务培训。培训费用由甲方负担,但参加培训人员的差旅费自负。4、在本合同有效期内,甲方应持续地对乙方提供开展经营所必需的营销、服务或技术上的指导,并向乙方提供必要的协助。5、甲方为乙方提供的产品严格按照甲方提供的质保书和国家的相关规定进行质保服务。6、乙方在销售完成后,应按甲方要求填写客户登记表,并应于每月定期以传真或其他形式向甲方返回客户登记表,以便于日后的售后服务和例行巡检工作。7、当乙方发生售后服务要求时,乙方应书面通知甲方服务要求和内容,甲方应在收到乙方通知的_________小时内给予答复,确认服务内容和时间,同时,甲方向乙方提供_________小时售后服务热线联络服务。十二、知识产权1、甲方许可乙方使用甲方拥有的商标(商号、标志)、专利、著作权、商业秘密等,乙方在代____区域内享有独占许可(排他许可或普通许可)的权利。2、甲方对许可乙方使用的商标(商号、标志)、专利、著作权、商业秘密等的权利作出下列限制和保留,(1)仅限于销售代理经营的目的;(2)甲方许可的第三人在代____区域内以_________方式使用商业秘密;(3)商标许可使用协议或商业秘密许可使用协议或专利实施许可协议或_________作出的其他限制与保留。3、乙方应经常视察市场,如发现第三方侵犯甲方的工业产权或有损于甲方利益的任何非法行为,乙方应据实向甲方报告。乙方应尽最大努力并按照甲方的指示,帮助甲方使其不受这类行为的侵害,甲方将承担正常代理活动以外的此类费用。4、乙方不应与甲方或帮助他人与甲方竞争,乙方更不应制造代理产品或类似于代销的产品,也不应从与甲方竞争的任何企业中获利。同时,乙方不应代理或销售与代理产品相同或类似的(不论是新的或旧的)任何产品。5、乙方在本合同终止后的XXX内,乙方不能生产和销售同类产品予以竞争,本合同终止后的XXX内,乙方也不能代理其他类似产品,予以竞争。6、所有产品设计和说明均属甲方所有,乙方应在协议终止时归还给甲方。十三、合同转让1、在本合同有效期内,乙方应当独立自主地经营代理业务,禁止以承包、租赁、合作、委托或其他任何方式将代理销售业务全部或部分转移给第三人经营管理。2、未经甲方书面同意,乙方不得转让本合同。(1)乙方要求转让本合同时,应当将转让的理由及转让条件、受让人按照本合同规定制作的信息披露文件等情况报告甲方,由甲方作出是否同意转让的决定。(2)乙方转让本合同时,在同等条件下,甲方指定的第三人有优先受让的权利。在甲方向乙方发出优先受让的通知后,乙方不得撤销转让或变更转让价格与转让条件,否则,乙方在XXX内不得进行转让。(3)乙方转让本合同,受让人应当与甲方重新签订代理销售合同。十四、合同变更1、为适____市场竞争的需要,甲方有权对本合同进行适当变更,但变更必须是善意与合理的,且不得与主合同及合同附件中的附属协议的内容相抵触。2、甲方应当将合同变更的原因、可行性及有关事项,在规定的变更时间前_________天通知乙方。3、乙方应当按照甲方的规定在代____区域内实行变更,并及时将实施的情况报告甲方。

代理产品合同范本(篇5)

甲方:__________________

乙方:__________________

建议违约责任具体明确,如一方违反本合同应怎样之类的条款,尽量要避免笼统约定承担违约责任。可以根据际情况来规定违约赔偿金的数额。违约金的数额不应过高或过低,过高可能面临着违约诉求不被支持的风险。

一、甲方授权乙方在地区_____________________成为______________的独家经销商,乙方必须严格遵守甲方相关政策和规定。

二、经销品种、代理价、首次货量等:

__________________________________________

三、甲方的责权:

1.?甲方负责提供质量合格的产品以及销售产品的合法手续。

2.?合同期内甲方确保乙方的独家经销权,有义务协助乙方查处外区域向乙方区域内的冲货问题。

3.?甲方承担产品运输至乙方经销地的运输费用。

4.?合同签订后,乙方如在三天内不提货,或三个月内没有二次提货者,乙方在约定区域内的代理权自然取消。

为增进甲乙双方在平等互惠基础上建立和发展的合作关系,规范经营行为,实现互利双赢,甲乙双方经友好协商。

5.?为严格规范市场,保护代理商利益,甲方实行市场保证金收取制度。市场保证金?元,合同期满或双方同意终止合同时,乙方退还产品营销手续及委托手续,甲方返还乙方保证金。

在合法经营的前提下,甲方允许乙方以甲方的名义与药品生产厂家签定《区域代理合同》;

四、乙方的责权:

1.乙方负责产品在约定区域的市场开发与销售,并承担销售过程中的一切费用。

2.乙方不得以任何借口向本合同约定以外的区域销售,否则甲方有权随时终止,并责成乙方补偿被冲货方的所有损失(冲货量零售价的三倍)。

乙方收到甲方开具的发票后,发现有错漏,或超过开票日起三个月而不能使用。

3.乙方在销售过程中必须遵纪守法,一切触犯法律及违规行为等,责任由乙方自负。

4.乙方拥有甲方其它产品在约定区域内优先代理权。

五、结算方式:产品一律执行款到发货。

六、奖励政策:根据甲乙双方协商结果,首批提货量为件;年任务量件;能完成年任务量者,再奖励_______%货。

发票的开具。生产厂家按一定的价格给甲方开具一定金额的增值税发票。

七、甲方在收到乙方货款三个工作日内发货,如乙方需货量较大?(一次性提货_______件以上),应提前10天向甲方提供书面要货计划。

税金。乙方在甲方处开具的增值税发票的金额减掉生产厂家给甲方开具的增值税发票的金额,其差额乘以%,即是乙方向甲方交纳的税金。

八、招商政策作为合同的一部分具有同等法律效力。

九、如发生争执,由双方协商解决,如协商不成,按_____有关规定处理。

十、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份,双方签字盖章后方可生效。

甲方:____________________乙方:____________________

_________年_______月_____日_________年_______月_____日

代理产品合同范本(篇6)

合同编号: DZJ-TB20xx-

甲方(供货方):

乙方(代理方):

依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,甲乙双方本着平等协商、互惠互利、长期合作、诚信的原则。就有关兔宝宝牌系列产品的承接工程,经协商一致订立本合同。

一、 甲方授权乙方为兔宝宝牌系列产品在 的工程代理商,并允许乙方使用甲方 授权工程产品的相关标识,允许乙方在 范围内承揽工程。

二、 乙方确认其有依法核准的有效经营资质及相应的合法经营场所,并向甲方提交有效的经 营资质的证照复印件(营业执照、税务登记证等)及法人代表的身份证复印件。

三、 甲方授权乙方承揽工程的产品为兔宝宝板材系列、地板系列、木门系列、化工系列、五金系列等产品。

四、 市场保证

1.为了维护规范甲方市场,预防市场中存在违规操作现象,乙方需向甲方支付 50000 元的保证金,经销合同才生效;

2.乙方在零售市场出售甲方工程系列产品的,上述市场保证金作为违约金不予返还,且甲方有权单方面终止合同和停止供货,由此造成乙方一切经济损失的由乙方自行承担。乙方及时要妥善处理相关货物并重新补足市场保证金后,甲方可以延续向乙方供货;

3.乙方购进或销售第三方产品或假冒甲方产品的,一经发现甲方有权单方面终止合同并停止供货,其中市场保证金作为违约金不予返还,同时乙方应向甲方支付罚款 20 万元;

4.乙方未违反上述约定的,甲方将在本合同期满时无息返还乙方市场保证金。如本合同再续签的,保证金转入下一年度。(保证金相关规定以《兔宝宝品牌保证金管理条例》为准)。

五、 展示厅样品配置及支持政策

1. 展示厅产品样品由甲方根据乙方当地市场情况统一款式配发,按出厂价九折予以收取样品款;

2. 甲方有新款样品上市,乙方必须无条件按甲方要求予以更换展示厅内样品,新样品仍然按出厂价九折收取货款,乙方展示厅内更换下来的旧样品由乙方自行负责折价处理;

3. 本合同终止后的展示厅内样品由乙方自行负责处理,甲方不予任何补偿;

六、 乙方全年度经销甲方工程系列产品额为人民币(大写) 万元,试销期三个月,从 年 月 日至 年 月 日,试销期内应完成甲方工程系列产品最低销售指标(大写) 万元;

七、 订(提)货方式、时间、地点、费用负担: 乙方向甲方订购产品,应提前 3 天将所需产品的款式、规格、数量等以书面订单形式通知甲方,甲方接到订单并确定交货期。交货地点为甲方仓库,交货方式为乙方自提或甲方代办运输,费用由乙方自行承担。

八、 订货及货款结算

1. 乙方的提货价以甲方确认盖章的《价格表》为准;

2.属定制产品,乙方下单产品经双方确认签字后,单笔订单在10万元(含10万)以内的乙方全额支付后甲方予以安排生产。单笔订单在10万元以上的乙方预付40%货款,甲方予以安排生产,余款在乙方提货前付清;

3.乙方购货采用银行汇票、电汇等方式向甲方支付货款

甲方汇款账号: ,开户行 ;

4.乙方不得将现金直接交予甲方业务人员,如因此造成的一切损失由乙方承担;

5.常规产品乙方每次进货需现款现货,款到发货;

6.在乙方代理权丧失或双方终止合同时,乙方必须在最后一批购货日起 10 天内结清所欠甲方款项,且不得以退货形式冲抵欠款;逾期不结算者甲方每日按欠款总额的 5% 向乙方收取滞纳金;

7.甲乙双方可根据购销情况及时对帐,乙方每次收到甲方的对帐单应及时核对帐目并进行有效签字、加盖公章交承运人带回甲方或在7天内寄回给甲方;如对帐目有疑问,乙方必须尽快与甲方财务联系核对清楚,不能借口帐目问题而不签对帐单,否则甲方有权停止供货;如乙方收到甲方《对帐单》超过一个月未回复时,将视作乙方默认处理,将以甲方填写对帐单为准;

九、 产品质量要求: 甲方负责提供符合国家标准的产品给乙方销售 。

十、 产品包装的要求:按照甲方包装标准执行。

十一、 产品验收方法及期限:产品表面质量异议,乙方应在提货时提出。乙方委托甲方代办运输的,乙方在收到货物后有质量异议的,应在三天内以书面形式告知甲方,逾期视为产品验收合格。

十二、 产品质量异议及处理方式:对于甲方产品质量问题,乙方应在收到货物后3天内检验确认,并以书面形式通知甲方。甲方收到通知后一周内派员处理。确属产品生产质量问题,甲方承担相应的更换退货责任,或双方协商作降价处理,并承担由此给乙方造成的直接经济损失。因乙方运输、存储、保管不当等非甲方生产原因造成的质量问题,甲方不承担责任。

十三、 甲方有权对乙方使用兔宝宝品牌、标识的情况进行监督检查。乙方必须维护甲方品牌声誉,严格按照甲方规定的宣传口径宣传产品,不得以任何形式虚构或夸大宣传甲方的产品特点和性能,也不得将甲方品牌标识用于专卖店正常销售以外的其他任何用途。 乙方经销中发生任何涉及甲方利益的消费投诉或纠纷,乙方应当立即通知甲方,并根据甲方要求采取相应的措施,否则由此造成的后果由乙方承担全部责任。

十四、 合同的解除

一方有下列情形之一的,另一方有权解除合同。

1. 甲方产品质量不符合合同要求,且经乙方提出后仍不能改正的。

2. 甲方确认订单后无正当理由逾期交货超过15天的。

3. 乙方连续3个月未能达到合同约定的月销售量,或者连续2个月停止向甲方定货。

4. 乙方未经甲方书面同意在展示厅内销售其他公司的同类产品。

5. 乙方擅自以低于甲方出厂价格销售,或者擅自向约定区域以外的客户销售甲方产品,从而冲击、扰乱甲方销售渠道。

6. 乙方恶意损害甲方公司品牌形象,或者生产、经营涉嫌假冒甲方产品,或以其他方式侵犯甲方知识产权的。

十五、 合同解除或期满终止,乙方的代理权立即终止,乙方不得再行使用甲方及其产品的任何标识,包括但不限于展厅特定的装潢和甲方名称、品牌标识等。

十六、 违约责任

1. 甲方逾期交货的,按逾期交货金额承担每日万分之三的违约金。

2. 乙方逾期付款的按逾期付款金额承担每日万分之三的违约金。

3. 乙方有本合同第十四条第4、5、6项情形的,每发现一次应向甲方支付违约金人民币 10 万元,并赔偿由此给甲方造成的全部经济损失。

十七、 本合同有效期自 年 月 日起至 年 月 日终止,到期后合同自动失效,在同等条件下乙方有优先续签的权利。在终止合同或合同期满不再续签的情况下,乙方不得以甲方工程代理商的名义对外销售产品和对外承接工程。

十八、 本合同履行过程中如有争议,双方协商解决,协商不成的,由浙江省德清县人民法院管辖。

十九、 其他约定

1. 甲方权利和义务

1.1 甲方向乙方提供的兔宝宝系列产品达到合格标准:板材符合 ,地板符合 ;

1.2 甲方向乙方提供全国统一的《兔宝宝系列产品工程价格表》,甲方有权根据市场行情调整产品的价格,但应于新价格实施前15天通知乙方;

1.3甲方向乙方提供一定数量的兔宝宝系列产品资料,但有关的产品、色卡需要乙方购买;

1.4 工程样品的打样甲方向乙方按九折收费;

1.5 城市乙方可以建立1处工程产品展示厅,甲方将按照有关政策给予补贴,但展示厅不得经营工程销售以外的业务(如:批发零售等)

1.6 甲方可以根据乙方的需求提供技术服务;

1.7 在销售与施工中发生消费者因产品质量问题而提起的投诉,甲方应当积极配合乙方妥当处理,在处理过程中乙方应当充分维护甲方的品牌形象和公司利益,若经甲乙双方确认为产品质量问题的,甲方负责赔偿产品的直接损失;

1.8 甲方可以配合乙方进行重点工程的跟踪。

2. 乙方权利和义务

2.1 乙方不能完成甲方每年度工程产品代理最低销售指标,甲方有权取消乙方代理权;

2.2 乙方每次订货如属常规产品的,应提前10天通知甲方,如需特殊定制的产品,应提前20天通知甲方,经甲方确认后方可订货;

2.3 部分产品应严格按照标准及甲方产品特性施工,否则一切后果由乙方负责;

2.4 未经甲方书面同意,乙方不得将本合同任何权利转让或委托第三方;

2.5 甲方依据乙方的订单内容送货,乙方应在甲方的货单上加盖公章或双方书面确认的印章方可收货,否则甲方有权不予卸货,并由乙方赔付运费。

3. 廉政条件

3.1 乙方承诺:在双方合作期间,乙方决不借款给甲方工作人员或采取非正当竞争行为暗中给予甲方工作人员(含本协议承办人员及其主管)回扣、佣金、礼金等。

3.2如乙方签订本合同以后,在履行过程中违背以上承诺条款则甲、乙双方约定如下:

3.2.1 双方所签合同为无效合同,双方立即终止合作;

3.2.2 乙方借给甲方工作人员所有款项甲方不负任何追偿责任;

3.2.3 乙方因以上行为导致甲方所签各种商务合同终止或造成甲方经济损失的,应当赔偿甲方因此而造成的一切经济损失。

3.2.4 对以上违法行为进行积极举报者,予以重奖;隐瞒不报或日后查出者予以重罚且追究其相关法律责任。

4. 工程备案保护政策

4.1 工程代理方面具备条件的均可以向甲方申请获得该区域的工程业务代理权,但该区域的工程业务不是唯一的代理;

4.2 原则上各区域的工程项目属于各区域工程代理商,但必须书面通过《工程备案记录表》在甲方商务秘书处备案,一经备案任何一方均不得对外透露该工程项目的任何消息;

4.3 若工程代理商确有把握的工程项目在其它区域,则必须书面甲方总经理申请征询备案。

若负责该区域的工程代理商无该工程的备案信息,甲方可以将该项目移交给异地的代理商操作;若负责该区域的工程代理商有该工程的备案信息,且双方已经有业务往来,则由所在地的工程代理商操作该项目。

4.4 甲方直接参与工程代理商地区在大型工程项目的合作而出现跨区销售,该代理商愿意

承担货款赊欠、回笼、风险控制、售后服务等责任,公司承诺将该项目的利润全额给予代理商;若代理商不同意承担以上责任,则该工程差价利润全部留归公司,代理商只能获取该项目纯利润3%的佣金。

4.5 任何代理商的工程项目一经有效备案,其他代理商则无权参与该项目的任何商务活动,违者除责令其停止活动以外并根据情节将对其进行10-100万元的处罚。

二十、 本合同一式贰份,由签约双方各执壹份,签字盖章后生效。

甲方: 乙方:

地址: 地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

代理产品合同范本(篇7)

甲方:______________营销中心(以下简称甲方)

乙方:______________ (以下简称乙方)

为进一步促进“_________”牌吸油烟机,灶具,消毒碗柜,水槽,热水器,集成环保灶等厨卫产品的销售,实现互惠共赢。甲,乙双方在公正,平等,自愿,合理的基础上,订立如下代理合同条款:

第一条 经销授权

1.甲方指定乙方为________ 年____ 月 ____日至 ________ 年____ 月 ____日以下简称“合同期内”)“_____”牌厨卫电器产品在____________ (以下简称“授权区域”)内的授权特约经销商,乙方不得将甲方产品销往区域以外,否则按《市场保护条例》规定予以处罚。

第二条 销售目标与进度表

1. 经销商销售额计算方法:销售额=产品提货额-产品退货额

2. 乙方承诺在合同期内销售“_______”牌厨卫产品 __________ 万元(以下简称“年度任务”)

3. 乙方保证在________ 年____ 月 ____日前缴纳品牌代理保证金 ______ 元作为本合同生效的先决条件;(品牌代理保证金可转换为乙方首次提货款)

第三条 价格规范

1. 结算价:甲方向乙方供货以“合同附属价格表”执行供货价格。因市场变化,原材料上涨等引起的价格变化而进行的价格调整,甲方将提前七天通知乙方。

2. 牌厨卫产品零售价:为保持市场价格稳定并保障经销商合理经营利润,甲方在全省区域内实行统一的终端建议零售价。

第四条 下单,结算及发货方式

1. 乙方如若订货需当日17:30时以前将产品的型号,数量传真至甲方销售部,甲方保证下单产品在货款到账后次日出货;

2. 乙方将货款汇至甲方指定账户,甲方确认到账后方可发货(乙方将货款汇错账号或没能于订单次日15时前汇款而导致的延迟发货,责任由乙方承担);

3. 乙方收货后,应于当天检查货物的品名,规格,数量等与《销售单》对比是否符合,如有不符,应于24小时以内通知甲方处理,逾期视为验收无误。

4. 乙方指定货运单位:_______________ 电话:____________

收货人:________ 身份证号码:_________ 电话:___________

第五条销售奖励

乙方年度提货金额达“年度任务”70%以上,甲方给予乙方年度提货总额的3%作为甲方对乙方的销售奖励(特价机只计销售规模,不计返利),超出“年度任务”部分按超出部分提货款的7%给予奖励。

第六条 市场推广支持

1、为促进乙方快速打开市场,提升乙方区域市场总体销售及品牌影响力,甲方给予乙方以下市场建设支持。具体支持如下:

专卖店装修支持:

(1)乙方装修品牌专卖店费用,甲方全额支持。

(2)乙方门店装修设计,费用预算需向甲方提出申请,由甲方审批同意方可施工。

(3)乙方专卖店装修完毕,按照公司规定终端上样。即可享受装修总额50%返还。

(4)剩余装修费用总额的50%,甲方给予乙方分期核销(每季度提货额的.5%),报完即止。

(5)乙方首批上样货款不享受以上政策。

2.营销活动支持:

(1)甲方每年度开展4次大型促销活动,分别是元旦节,3.15.劳动节,国庆节。

(2)具体活动内容由甲方统一策划,全省统一开展。

(3)活动项目,具体产品,促销力度由甲方统一安排。

(4)活动所需道具,帐篷,DM宣传单,宣传海报,喷绘,广告贴,陈列物料等由甲方统一制作免费提供。

(5)活动开展费用按照甲乙双方1:1承担!(审批合格后一月内核销).

3.品牌广告支持:

(1)品牌在川渝地区的品牌建设及推广甲方根据市场销售状况由甲方统一策划,制作,执行。

(2)乙方代理区域如需做大型的宣传广告需书面向甲方申请经甲方审核批准后方可执行。具体费用按照甲乙双方1:1承担。(审批合格后一月内核销)。

4.推广费用管理:

(1)甲方给予乙方所有终端建设费用必须按先申请再审批后核查的流程核销(核查不符合条件的勒令整改合格后方予以报销)

(2)乙方报销费用必须按实际情况提出申请,如有弄虚作假,甲方则立即停止报销任何终端建设费用。

(3)甲方给予乙方报销的费用以货款的形式冲账。

第七条 售后服务约定

1. 安装.维修费用约定:

乙方负责“__________”产品在授权区域内的售后服务。甲方给予所有产品的相关配件免费提供(所有配件以旧换新),乙方在合作期内所产生的安装费用按照烟机_____元每台结算,热水器10元每台结算。乙方销售,售后服务人员可以到甲方公司免费培训,服务人员在培训期间产生的食宿费用由甲方安排落实;安装费用结算方式:由乙方向甲方提供每月客户安装结算单,甲方回访属实后每季度核销一次!(以货款形式冲账)配件管理:在合同期内甲方向乙方免费提供所有配件!甲方会给予乙方易损件的配备易损件是指:纸箱,泡沫,油杯,灯板,说明书,塑料袋。

2. 非易损件乙方可以按以旧换新的形式向甲方免费调换。

3. 由于甲方产品存在设计制作工艺原因的质量问题甲方同意无条件退换,若甲方产品不存在质量问题,一律不能退换。

第八条 关于终止合同

1. 出现以下情况甲方有权单方面终止合同;

1) 乙方连续三个月不能完成销售任务;

2) 乙方合同期内两次以上串货;

3) 乙方销售假冒产品(甲方保留追究法律责任的权利);

4) 乙方售后服务太差造成严重后果的;

5) 甲,乙双方因以上原因终止合作,甲方对乙方的一切承诺自动失效,乙方与其他渠道的一切合作与甲方无关;

2. 终止合同的相关约定

1) 甲方收回合同期内对乙方的所有授权,甲方归还甲方授权书等相关资料;

2) 乙方可按甲方规定的程序和项目及金额报销甲方已经批复并已经产生的费用;

3) 合同终止,乙方代理权转交时,需清点全部库存商品,包装完好且无损的产品按乙方最后一次提货价或甲方的现行提货价全部转让给予新代理商,其他产品(样机;裸机等)按乙方最后一次提货价或甲方现行供货价的七折转让给新的代理商;

4) 双方账务处理完毕,合作权利,义务解除;乙方此前售出的甲方产品用户服务工作由乙方负责,直到免费保修期满;

5) 此后双方均不得向对方索要任何形式的赔偿,且不能有任何损害另一方利益和声誉的行为,否则受害方有权向当地法院提起诉讼。

第九条 凡是因本合同所产生的纠纷,先由双方协商解决;如果达不成一致意见,诉甲方所在地人民法院诉讼解决

第十条 浙江_____________电器四川营销中心拥有本合同的最终解释权。

第十一条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方:_______________营销中心 乙方:____________

地址:______________ 地址:______________

法定代表人:___________ 法定代表人:_____________

电话:_________________ 电话:________________

传真:________________ 传真:________________

甲方代表签字(盖章):_______________ 乙方代表签字(盖章)____________

签约日期:______________ 签约日期:________________

代理产品合同范本(篇8)

代理产品合同书范文1

甲方:________ 乙方:________

姓名:________ 姓名:________

性别:________ 性别:________

年龄:________ 年龄:________

联系方式:____ 联系方式:____

身份证号码:__ 身份证号码:__

本着诚实、信用,友好合作互惠互利的原则,根据中华人民共和国合同法的规定,甲、乙双方就代理甲方产品的经销事宜达成如下协议:

一、甲方责任

1.甲方委托乙方代理________产品,授权在________(区域)独家代理,在此区域内销售。

2.甲方对产品的生产质量负责,在产品有效期内,因产品生产质量问题而引起的纠纷,甲方承担质量引起的相应责任;

3.双方合同一经签定,在乙方合法经营、及时支付货款和遵守合同及其规定的情况下,在乙方的合同期内,甲方不得无故中断产品供应.

4.甲方有义务保证乙方市场的稳定,杜绝其他代理商恶意窜货,保证乙方在代理区域内的独家代理权,如发现恶意窜货行为,甲方为乙方清理市场。

二、乙方责任

1.乙方代理甲方的产品在指定区域内独家经销,在代理之日起,三个月内不发生进货行为,视为自动放弃代理权;

2.乙方代理协议签定后,提货为现款现货,既乙方将地址、货物名称、数量、收货人、联系方式传真至甲方,甲方查明款项进入甲方帐户后,将货发出;

3.乙方在代理区域内通过正常途径、合法的宣传方式销售甲方产品;在销售上出现任何问题(非产品质量问题)由乙方自行承担,甲方可帮调助协处理;

4.乙方在销售过程中零售价不得低于零售价的最低限价,不得高于物价批准的零售价,不得低于甲方规定的最低供货价供给零售药店,一经发现,取消代理权,扣罚市场保证金,并追究相关责任;

三、双方协定

1.本合同经双方签字或盖章生效。

2.甲方负责将货物通过物流发给乙方,费用由甲方负责(不包括航空快件、特快传递、公路短途运输),发货方式由甲方决定,如因乙方责任造成发货失误,费用由乙方承担;

3.如因本协议发生的经济纠纷,则由甲方所在地仲裁调解。

四、补充协议

未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

代理产品合同书范文2

甲方:____________

乙方:____________

为使甲方____________产品全面推向市场,取得良好的社会效益和经济效益,双方本着合法、公正、互利、协商一致的原则,签订本合同书,以资双方信守。

一、 代理产品、区域、期限

1.代理产品名称:____________

2.代理区域:____________辖区范围内。

3.代理期限:____________年,自本协议签订之日起至_____年_____月_____日止,合同期满后,双方满意可续约,在同等条件下,乙方有优先代理权。

二、 双方责任、权利

(一)甲方

1.自本协议签订之日起,乙方成为甲方在__________市场销售合法总代理商,甲方不得在乙方代理区域内另设总代理商。

2.甲方依照本合同之约定管理乙方代理区域的经营活动,协助乙方做好区域内营销推广工作。

3.甲方保证乙方货款到账12小时内发出货品(特殊订货除外),并保证产品长期供应。

4.甲方提供相关的产品证书和文件资料等。

5.甲方保证产品质量,对产品实行三个月内包换,一年保修,终身维护的质保承诺。

6.甲方积极配合乙方进行销售人员的业务技能培训。

7.甲方授于乙方“代理授权书”并享受调价时的库存差价补偿与其它优惠措施。

(二)乙方责任、权利

1.乙方应根据当地实际情况自行完善经营甲方产品的各项手续。

2.乙方在授权区域内依法经营,认真负责地完成甲方授权代理事项,做好销售工作,因乙方不依法经营,违反代理协议书而造成的一切经济损失,由乙方承担。

3.乙方必须贯彻,融汇甲方营销理念,接受甲方的业务培训,服从甲方的营销指导及考核。

4.乙方必须具备一批高素质的销售人员,在所属区域内,建立自己的销售网络,与甲方同时进行网络化经营,并经常性,有针对性开展一系列的促销宣传活动。

5.协议生效后,乙方可以以甲方总代理或办事处的名义对外宣传。

6.乙方负责在代理区域内本产品的广告宣传及费用,设计光盘由甲方提供,依法办理产品有关宣传手续,做到合法经营。

三、 总代理商从事的业务范围

1.区域内二级代理商的建立。

2.区域内零售市场的建设,以及产品的批发,终端销售。

3.密切与工程商合作,或与房地产商及需求单位直接合作。

4.经常进行宣传促销活动。

四、 代理条件

1.乙方必须是注册合法的公司或经营单位,具有固定的经营场所,有一定的市场经营网络。

2.乙方必须向甲方提供企业有关资质(企业营业执照、工程施工资质证、销售许可证)。

3.乙方必须完成甲方对其区域规定的首批进货额,季度进货额。

4.签约后,乙方在半年内必须完成(50%以上)区域内的市场营销网络建设。

5.乙方与区域内代理商,二级经销商等所签订的合作协议由甲方、乙方、经销方三方共同签订,或乙方签订后报甲方备案。

6.乙方在区域销售运作中,应严格遵守甲方提供的经销价格体系进行网络销售,乙方供给二级代理商的供货价格按限定供货价的规定执行,乙方区域内零售价格最高不得超出甲

方提供的20xx年全国统一零售价,最低可以下浮__________%,如需超出,必须征得甲方书面授权方可执行,否则将取消乙方代理资格,同时赔偿甲方为此造成的各种损失。但对于房地产工程的批量供货可由总代理根据实际情况自定。

7.乙方必须接受甲方业务培训及营销指导内容:

(1)安业系列产品各项功能的操作及安装使用。

(2)甲方营销政策及营销思路的贯彻。

(3)市场网络建设、规划及销售人员队伍建设。

(4)通过多渠道开拓终端销售业务。

8.不得同时经营其它同档次品牌的同类产品,不然代理权自动取消。

五、 代理数量及价格

1.乙方首先支付__________万元RMB货物订金,并可在订货金额内进行货物订购(三个月内),乙方每季度必须完成________万元RMB的进货额,全年必须完成________万元RMB进货额。(具体产品价格及品种见附件)

2.乙方承诺本协议签字之日起_____日内,向甲方支付首批货物订金_____万元RMB,(甲方按4个月完成供货,每月为_______元RMB)如不按时付货款,本协议将自动失效。

3.甲方年终考核乙方年进货总额及市场网络建设情况,如按时完成年进货量及市场网络建设,甲方按乙方年进货总金额的___%给予返利,如超额完成年进货量,超额部分按______%给予返利。

4.乙方代理区域内所设的二级代理商,经销商,工程用户所需产品由乙方负责统一向甲方购进,或书面委托甲方向乙方指定地点办理托运。

5.从第二季度开始,若乙方提货量达不到本协议规定的每季度进货量的______% 且市场网络建设达不到协议指标时则不享受区域总代理政策,乙方不得再以甲方代理商或办事处名义对外宣传。

六、 其它

1.乙方如自动放弃代理权或违约被甲方终止代理权,乙方所有产品不得低于甲方全国统一市场价格的______折销售。否则,乙方应赔偿甲方在该地区销售的损失。

2.乙方售出的甲方产品在使用中出现重大质量问题时,甲方应及时调查情况,在质保时间及围内的产品给于换货,并承担所有运输费用。

七、 付款、运输方式

1.乙方款到甲方账上,甲方即可发货,并告知运费价格。

2.运费由乙方负责。

八、 宣传、技术支持:

1.宣传资料按乙方提货比例配送,并可提供宣传资料光盘供乙方大批量印刷宣传使用。

2.甲方提供代理授权书,技术培训资格证书。

3.甲方免费提供传喷画和培训手册。

4.乙方完成首批进货额时,如需派员到甲方进行技术培训时。交通自理,食宿由甲方负责,乙方在进行大工程项目同时,甲方可派员进行技术支持,交通费甲方自理,住宿由乙方负责。

5.提供工程设计方案和技术指导。

九、 违约与仲裁

1.未经甲方同意,如乙方违约跨区销售,一经确认,首先罚违约金人民币______万元,然后再将实际损失的额赔偿给甲方。

2.自乙方代理资格生效之日至代理资格失效之日内,甲方不得再到乙方代理区域内进行销售,如有违反,首先罚违约金人民币___万元,然后再将实际损失数额赔偿给乙方。

3.在协议期内如发生分歧,首先通过友好协商解决,解决不了时,可按《合同法》处理。

十、附则

1.在甲方未设立产品总代理地区,为扩大销售量,乙方书面申请经甲方同意后,可向该地区销售代理产品。

2.在合同签订后,合同可到公证处公证,公证费由提出方承担。

3.签订本协议时,乙双方应提供企业营业执照,法人身份证明及法人授权委证书,企业有关资质证明。

4.未尽事宜,双方可另行商议。

本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,具同等法律效力,双方签字盖章即可生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

代理产品合同书范文3

甲方:

乙方:

甲乙双方经友好协商,本着平等互利的原则,根据国家相关法律,经协商达成一致,签定本合同,由双方共同恪守履行协议条款。

第一条 甲方授予乙方为“省电宝盒” 地区销售总代理商,该总代理权具有唯一性和不可转让性。甲方对“省电宝盒”产品的质量负责。

第二条 乙方应积极做好“省电宝盒”的品牌推广、销售宣传等工作,同时做好销售网络的维护工作。

第三条 甲方是乙方的唯一供应商,乙方不得通过任何形式和渠道从第三方进货,否则甲方有权单方面取消乙方在的总代理权,并追究乙方违约责任。

第四条 甲方与乙方签订合同之日起,即乙方成为签约地区“省电宝盒”唯一代理商,甲方不得在该区域内发展除乙方外第二家代理商。

第五条 乙方向非代理区域越权窜货行为,经查证属实的,甲方将取消乙方代理资格,并且以电话、传真或者电子邮件的形式通知乙方。乙方在其所代理区域有价格制订权。甲方要为乙方进行价格保密。造成窜货以及影响公司市场价格策略,如有违约事实,取消代理资格。

第六条 甲乙双方本着利益原则,乙方在所经营区域内发现非甲方供货的“省电宝盒”产品,乙方须通知甲方,甲方应当协助乙方妥善解决相关问题。

第七条 甲方为乙方提供运作方案及产品相关技术支持,售后服务。广告宣传由乙方负责,甲方不负责任何广告费用。甲方为乙方提供一定数量的相关宣传资料(彩页、海报、展架)。

第八条 乙方必须按照甲方统一的营销标准和政策经营,乙方为甲方提供必要的市场反馈信息和数据,维护“省电宝盒”产品在市场的统一形象、统一的业务管理,乙方要积极配合并协调甲方整体的营销战略。

第九条 “省电宝盒”产品供货价格为每台 元人民币,甲方收到乙方汇款或者现金,三天内发货给乙方,甲方发货到乙方所指定收货地点。一切运费邮费由甲方负责。对于不可抗拒因素(地震、雷电、水灾、战争等)造成货物延误,甲方不负任何责任。

第十条 代理权期限为一年,从20xx年 月 日至20xx年 月 日。

第十一条 对有质量问题的产品,一年包换新品(人为因素损坏除外),对于问题产品,乙方集中20台以上发到甲方公司更换。甲方严格按照保修卡内容履行。

第十二条 合同签订之后,乙方在提货付款后合同自动生效。本合同到期自动终止,乙方享有优先续约权,甲乙双方续签合同应当在本合同终止前一个月内完成。

第十三条 双方发生纠纷应该积极协商、合理解决问题,对于无法协商解决时,可向仲裁部门提请仲裁或者向当地人民法院提起诉讼。

第十四条 本协议如有不尽完善之处,双方可以签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十五条 本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

  • [精]教师辞职信精选(7篇)
    教师个人原因辞职信范文教师个人原因辞职信范文篇一尊敬的学校领导:我带着复杂的心情写这封辞职信。由于学校对我能力的'信任,使我得以加入学校,并且在这段时间里我获得了许多机遇和挑战。在学校从事工作的日子里,我学到了很多知识、积累了一定的经验。对此我深怀感激!从入职以来,我一直都很享受拥有这份工作。但是,...
  • 民间借贷居间合同范本(精选3篇)
    我们该如何去撰写一份合同?很多公民的维权意识在不断增强。在不同的场景下我们所签署的合同也是不一样的,这是一篇网络上广泛传播的题为“民间借贷居间合同范本”的文章,欢迎您阅读本网页希望您会喜欢这个网站!...
  • 朋友退伍回来祝福句子16句
    你有没有遇到过一句祝福语让你充满感恩之情?在面对这样的环境时选择恰当的祝福语显得格外重要,祝福语的真诚胜过所有的长篇大论,别再犹豫了现在就向他们传递你的祝福,本文是小雨596对于“朋友退伍回来祝福句子”问题的深度探讨和思考,以后想找到这个页面会很方便记得点击收藏按钮保存起来!...
  • 动漫哲理句子48条
    人生伟业的建立,不在能知,乃在能行,生活中如果你善于发现,那么哲理就在你的身边。阅读哲理语录可以提高我们的自控和自律能力, 你拥有多少哲学名言的资料?这些理论对你来说应该有一些思维突破!...
  • 夸奖孩子优秀句子必备
    你是一个非常出色的孩子!虽然,你这个学期刚到这个班级,但是你在课堂上能够积极思考、踊跃发言。而老师也发现你作业潦草、做事马虎,经常会犯下各种**小小的错误,希望你今后要严以律己,好~~每个人都喜欢读相似的句子,你可以读一下小雨596编辑整理的夸奖孩子优秀句子必备,相信你能找到对自己有用的内容。...