压路机设备租赁合同

随着群众的法律水平、维权意识都在不断地提高，合同成为人们保护自己的权益，我们愈发离不开合同了。合同当中要说明合作的具体内容。合同如何拟定可以符合要求呢？有请驻留一会，阅读小编为你整理的[合同]压路机设备租赁合同其一，欢迎你参考，希望对你有所助益！

甲方：

乙方：

根据工程需要______________项目部(简称：甲方)与(简称：乙方)就工程机械压路机的使用，为明确双方的权利和义务，经双方充分协商，达成如下协议：

一、 租用地点：___________________________

二、 结算方式：

1. 压路机每月租赁费为元大写 万 仟元整(不含税金)。

2. 因甲方原因，乙方干不满一个月，甲方按一个月支付，承担往返吊迁费。 超出时间，甲方按每月的日金额计算，往返吊迁费各承担一趟。(注：日金额计算27天×实际作业天数)

三、 付款方式：

1. 甲乙双方协定：，甲方每月向乙方支付全额租赁款。

2. 甲方付款延误，乙方有权停机。停机或诉讼期间甲方按照正常租赁费用支付给乙方(此条款针对恶意付款者)。

四、 甲乙双方的权利和义务：

1. 甲方每月应给乙方提供三天的维修、保养压路机时间。超过三天下月补回。

2. 乙方应确保设备完好并配备操作手，以便给甲方提供良好的服务质量，并按照甲方进度要求进行生产。

3. 乙方操作手应服从甲方工地领导的安排，工程进度需要加班时，乙方必须服从，但甲方应按国家规定给乙方支付加班费用。乙方有权拒绝甲方的违章指挥，如因甲方强行要求乙方机手进行违章操作，造成的任何损失和后果均与乙方无关，一切损失和后果均由甲方负责。

4. 设备租赁期间机械的主油由甲方负责承担，乙方有权拒绝使用不合格的燃油和超过本机性能以外的作业。日常维护费用由乙方承担。

5. 乙方的操作手由甲方负责安排食宿，费用由甲方承担。

6. 乙方承担乙方工作人员在工地期间的一切民事责任及连带责任，非甲方原因造成的各类事故均与甲方无关，甲方不承担任何经济和法律责任。

7. 在租赁期内甲方将设备调遣到其他工地，调遣费用由甲方承担。

五、 违约处理：

有违约责任方承担无过错方的损失，并处以违约金贰仟元整。

六、 在租赁期内非甲方同意，乙方不得对第三方提供类似服务，不得撤销租赁合同，乙方确需撤离机械设备，应提前三天通知甲方。

七、 合同自双方代表签字盖章之日生效，付清租金后本合同自动失效。

八、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

九、 其他：____________

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________Www.XY596.cOM

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

编辑推荐

大型设备租赁合同精选

小雨596的编辑根据您的指导为您搜集整理了一篇对应的“大型设备租赁合同”，请您仔细阅读以下文字。在法律得到广泛宣传的今天，合同是可以保护我们的合法权益的，是越来越重要的存在。.合同的内容是，民事主体设立、变更、终止民事法律关系，是民事主体为自己和对方“立法”。

大型设备租赁合同【篇1】

甲、乙双方本着平等协商的原则就装载机的租用达成以下协议：

共租赁乙方两台机械：

1、带司机的型号为520的装载机一台;

2、皮卡车一辆。

第二条：机械工作范围。该租赁机械仅用于_________整个项目工程的建设中，具体使用范围及内容办法如下：

1、装载机，根据甲方施工需要，在甲方施工场地范围内或甲方认可的需要使用装载机的施工项目内容中使用机械;

2、皮卡车，甲方工作人员可以在有司机的情况下使用或者甲方工作人员认可的个人或者几个人可以在有司机的情况下使用;

3、在甲方不认可的施工项目中使用任何机械甲方有权扣去相关费用，按时计费250元/小时;

4、当装载机司机没有装载机任务情况下，甲方人员有权差遣装载机司机驾驶皮卡车外出执行任务。

两个机械组合租赁费用按月计算，每月共为_____元整(该费用包括司机工资);甲方使用皮卡车外出时，过路费用及停车费用均有甲方承担，乙方使用时甲方概不负责任何费用。

甲乙双方经协商决定，两个机械燃油费用均为甲方负责。

按月结，每月25日结算挂账，一周内支付。

一切机械修理养护费用由乙方全部承担(不包括皮卡车交通事故)。

1.因不可抗拒原因导致机械损毁和造成损失的甲方不承担责任。

2.机械工作时由于乙方机械司机操作过失造成的一切事故由乙方承担，甲方不承担任何责任及费用，如若甲方人员操作造成的损失甲方承担相关费用。

第八条本合同未尽事项，由甲乙双方另行议定，并补充协议。补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。

本合同自甲乙双方签字之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

大型设备租赁合同【篇2】

订立合同单位：

承租方：(以下简称甲方)

______：(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，本着“自愿、平等、互利、有偿、诚实、信用”的原则，双方进行了充分磋商，就工程机械设备租赁事项，乙方同意租出下列机械设备。为此甲乙双方授权代表特签订如下租赁合同条款，以资共同遵守。

1、租赁机械详情：

1.1租赁机械名称、型号规格、数量、租赁费、技术参数等：

1.2出租机械地点：

1.3机械使用地点：梅关大道

1.4机械租用期限：租赁期暂定10个月，预计租赁费总额万元(含进出场等费用)。

1.5进场时间：9#楼塔吊自20__年8月6日起租，其他塔吊安装完毕调试合格之日起计算租赁费。租赁结束承租方递交给出租方要求退场书面通知所到之日增加7天拆卸租赁结束。若承租方需延长使用时间，按实际发生时间结算，但租赁价格不变，租赁不足月部分按每天566.67元计算。

1.6租赁期内乙方指定现场代表应提前7天通知对方并确认，同时对前任工作所签署的文件予以认可。

2、租赁费用计算机付款办法：

2.1_月_台；进退场费、元/台。进退场费分三次付清，塔吊安装调试完毕后首次支付进场费10000元，主体封顶后支付10000元，余款10000元及剩余租金在塔吊拆除前付清。本合同约定的费用均不含税务发票。

2.2机械先使用后付租赁费，其租赁费每月结算一次，并在结算后7个工作日内甲方凭收据支付，最后一次结算(包括续租)，双方办理总租赁费汇总结算单，并在结算完成一月内支付全部余款。合约履行过程中承租方若无正当理由，不按期付款(拖延支付期不大于15天，免计滞纳金)，甲方将每天按总租赁价格的5‰支付延期时段的滞纳金。

2.3该机械租赁费中包含机操工工资。加班工资由项目部支付给司机。

2.4春节期间出租方应减免承租方10天设备租赁费。

3、出租方职责和权利：

3.1提供的中联QTZ80塔机应符合国家标准，必须是10年后出厂的完整产品(安全装置等附件齐全)，整机状况完好，每月维修保养时间不超过48小时(特大故障除外，如因甲方原因引起的马达烧毁)。发生机械故障时，甲方应及时通知乙方到现场进行抢修，确保机械正常运行，如因出租单位原因造成工程停工24小时，按实际停工时间双倍扣除台班费。

3.2乙方应在合同签订后二日内提供所租机械的基础图给承租方按图纸施工。并负责承租方砼基础施工技术指导工作(承租方砼基础必须经过地耐力实验且合格)，附墙材料由乙方负责，甲方配合安装。

3.3负责塔机的安装、拆除工作。安装、拆除前必须向甲方出示有效的装拆资格许可证，并复印一份交甲方。

3.4安装结束后出租方应进行塔机的检验及验收工作，在自检合格后乙方应及时办理报批资料，甲方应予配合，并配合检测工作，同时将“产品合格证”、“产品监检证”、及“产品产权备案证”复印一份交甲方安全科资料存档。

3.5塔机投入使用后的运行记录由乙方负责，按规定每个月进行一次整机全面安全检查并记录在册，确保设备处于安全可靠的运行状态。

3.6操作工应具有相应培训资质部门颁发的上岗证，操作人员必须能严格遵守《塔式起重机安全操作规程》的有关规定，严禁无证操作(附操作证复印件交出租方备案)。

3.7出租方机械设备因产品本身质量问题而发生的各类安全事故，引起的各种损失由出租方承担损失。

3.8在使用期限内，使用机械的所有权属于乙方，甲方对使用机械只有使用权，甲方不得在使用期限内对使用机械进行销售、转让、转借、抵押、投资和采取其他任何侵犯使用机械所有权的行为。在使用期限内，如果甲方把使用机械调到其它地方使用需书面申请经乙方同意后方可转移，其间所发生的运输费和拆卸费及转场人员均由甲方承担。

3.9乙方负责常规维修、保养的材料费用，如因甲方原因造成设备损坏的由甲方承担责任。

4、承租方职责和权利：

4.1承租方必须严格遵守国家及有关部门关于安全生产、安全操作的有关规定，严禁违章指挥作业。

4.2承租方配合出租方进行该塔机的取证工作，有权对所租机械进行监督、不定期检查，如发现安全隐患有权要求停机整改，严重的应停机使用，并按实际停工期扣除相应的台班费用。

4.3出租方按需要配备司机，专职指挥由甲方负责，司机应服从指挥信号，承租方对司机视线不明的吊装，应确保所吊物件不与其它物体产生碰擦，对吊物的重量及高度、幅度予以告知，负责塔机吊钩以下部位的安全责任。

4.4承租方无偿提供租赁物到货时现场卸车、安装及以后顶升过程的配合工作。

4.5承租方负责按塔机用电标准提供供电电源线、配电箱及配套的漏电保护装置到塔机终端箱的上接线端子，并负责设备接地防护工作。

4.6承租方对制作的基础质量负责，承担因基础所导致的安全责任。

4.7甲方应做好设备进场前的“三通一平”即路通、水通、电通，应架设35m㎡专用电源及配电箱到塔吊基础位置供塔式起重机使用(电费由甲方承担)，确保容量60KW、电压380V，否则，因不符合上述条件而造成的一切损失均由甲方承担。

5、不可抗力因素：

5.1租赁期间，如因不可抗力的原因造成租赁物的损坏和灭失，承租方则不负责修复和赔偿的责任。

5.2因不可抗力因素所产生的人员伤害、设备损毁及对第三方造成侵害，依据所属单位各自承担。

6、安全责任及文明施工：

6.1安全目标：杜绝伤亡事故的发生，双方另行签订安全协议。

6.2乙方应遵守国家和地方关于施工安全管理的规定及业主和甲方关于施工安全管理的合理要求，切实做到安全施工。

6.3乙方应按甲方要求在施工期间，应做好塔机的防火、防水、安全保卫、物料保管、场地清洁及环境保护等工作。

6.4乙方在施工期间，应保证公众免受伤害及死亡，公共财产及设施不受侵犯和损失。如发生因施工导致公共设施的损坏或公众的伤亡，由责任方负责，并承担由此而发生的费用。

6.5乙方对乙方进驻现场的司机进行思想教育，杜绝聚众闹事，打架斗殴，若出现此类现象，甲方有权对乙方人员处以经济处罚。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

大型设备租赁合同【篇3】

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同的类型越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的'大型机械设备租赁合同书，仅供参考，大家一起来看看吧。

承租方： （以下简称甲方）

出租方： （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方同意签定本合同。

一：租用设备的名称、规格型号、数量及收费标准：

机械名称

规格型号

数量

收费标准

振动压路机

YZ16JC

1台

1000元∕台班

二．设备使用地点和进出场时间及费用：

1．乙方设备自20xx年 9 月25日到场，自20xx年 9 月26日开始计收台

班费用。

2．施工地点：

3．进场费：500元，出场费500元。

三．班制及结算：

1．台班计算方法：每8小时为壹个台班，不足8小时按壹个台班计算（台

班计时为8小时，包括整备2小时）。

2．结算方式：甲方于每月26日向乙方结算当月发生机械台班费。

四．权利和义务

1．甲方权利和义务

（1）机械开始工作前，负责对乙方机械操作人员进行现场安全交底。

（2）保障乙方设备安全进出场道路畅通，并保证乙方机械设备及人员驻场

期间的完好和安全。

（3）不得将乙方机械转租第三者，并由甲方解决司机的食宿问题。

2．乙方权利和义务

（1）乙方根据甲方要求，在规定的时间内进入施工现场。

（2）当甲方违章指挥强制作业时，乙方工作人员有权拒绝执行。

五．其他约定事项：

六．本合同一式 份，合同双方各执 份。

出租方（章）； 承租方（章）；

经办人： 经办人：

大型设备租赁合同【篇4】

承租方:________________(以下简称甲方)

出租方:________________(以下简称乙方)

经甲乙双方协商一致，现签定本合同，合同内容如下：

一、乙方服务内容和甲方服务要求：

a)乙方负责向甲方租赁以下设备：

品名：

数量：

附件：

租金：

b)设备的起租时间为____天。隔夜按两天计算，不足一天的`按一天计算。

c)设备租赁服务费由设备租赁单独组成，不包括其他服务。

d)甲方租用设备时间为________年____月____日____点至________年____月____日____点整。

e)在甲方使用设备的过程中，由于甲方保护设备不当造成划伤，损坏应由甲方负责赔偿，具体的赔偿金额由产品厂家修复金额为主。

f)甲方应以机器的市值向乙方交付押金________元。

二、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

三、违约责任：

四、争议解决方式：

五、本合同一式两份，甲乙双方签字后各自保存一份。

六、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

承租方：____________出租方：____________

联系人：____________联系人：____________

联系电话：________联系电话：____________

签订日期：________年____月____日

大型设备租赁合同【篇5】

设备承租单位：_______________(以下简称甲方)

设备出租单位：_______________(以下简称乙方)

行业确认证书号：________________

依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方协商就起重机械的租赁相关事宜达成如下协议：

第一条租赁机械及租金计算与支付

1、租金按______月计算，设备租赁费(含操作工工资)每月按___________元/台计算。若由于工程需要，另外增加操作人员则按___________元/人·______月由甲方另行支付费用，租金不足______月的尾数______日租金按______月租金除以30天乘以实际使用天数计算。

2、支付方式：________________转帐形式支付，转账产生相关费用由乙方承担。

3、支付期限：________________每月30______日支付当______月租金。

第二条使用地点、项目名称和工作内容

使用地点：________________

项目名称：________________

工作内容：________________垂直运输

第三条租赁期限

从设备安装完毕检测合格后，并由甲方组织有关单位验收合格之______日为启用______日，开始计算租金，至甲方通知停止使用设备拆除完成止。

租赁期满，甲方继续使用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。

第四条保证金

合同签订后乙方向甲方收取保证金/___________元作为履行本合同的保证。甲方应在机械进场前支付。租赁期满，保证金扣除应付的机械毁损、灭失赔偿金后，余额无息返还甲方。

第五条操作、维护与修理

1、双方约定机械由乙方负责操作与维护。

2、因故障造成机械无法正常作业的，按合同约定由乙方负责时，乙方应当自接到通知时起3小时内达到现场维修。乙方自接到通知起12小时内未能修复的，自第2______日起免收租金直至机械恢复正常作业______日止。但机械故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。

3、双方约定每月15小时为机械正常维护保养时间，具体时间安排为：________________每2天1小时。

第六条双方权利义务

甲方的权利义务

1、甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械。

2、甲方有权要求乙方按照合同约定提供机械的维修保养服务。若因乙方原因导致机械毁损、灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械，并要求乙方赔偿损失。

3、甲方应按照合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。

4、甲方应当为机械提供进出场作业，维护保养作业的便利和安全作业环境，负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的保护保管工作，保护设备的安全。如因甲方原因造成机械毁损、灭失的，应赔偿乙方损失。

5、负责司机、指挥工的______日常安全教育和进场交底，并签订安全生产责任状。

6、组织租赁、安拆、监理单位对设备验收后，及时办理使用登记，并负责配备相应的设备管理人员，督促做好设备______日常维护、保养和检查工作。

7、负责配备设备使用中所需的对讲机以及各种配套吊运材料的吊具，负责提供工地宿舍，作为设备常用配件及司机休息之用。

8、甲方应当按机械操作规程和合同约定管理使用机械，不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。

9、未经乙方书面同意，甲方不得转租机械，不得对机械进行改善或增设他物。

乙方的权利义务

1、乙方有权按照合同约定按______月收取租金。如因甲方原因造成施工中途停机，乙方将按XXX_%照收租赁费。

2、设备进场前，应认真地进行维修和保养，保证进场设备的完好性。

3、设备配置的附件(如基础预埋件、附着预埋件、标准节、附墙装置、电缆、钢丝绳等)应安全可靠并满足使用要求。

4、在设备进场前，负责提供的内业技术资料包括备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书(含电路图)、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录、特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录、营业执照(复印件)等。

5、负责提供设备司机名/台，指挥工名/台。进场前，须签订《劳动合同》并进行安全教育，持证上岗。在租赁期间，司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守安全操作规程，服从甲方项目部正常的施工安排，为甲方项目部提供优质服务，拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求，甲方有权要求退回，乙方应及时协调处理直至更换。若由此造成的事故或后果，由乙方承担。

6、按合同约定负责设备在租赁期间的定期检查、______日常维护和保养工作。每月定期进行不少于一次的设备安全检查，不定期进行设备检修、巡检，并及时将结果书面反馈甲方。

7、负责设备在各种检查中提出的问题和隐患的整改，并承担应由乙方承担的处罚相关费用。

8、负责按三相五线制配置设备专用开关箱至设备间的电缆线，并满足最终高度要求。设备安装前，负责提供符合要求的基础预埋件、整机和标准节;设备附着顶升前，负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)和标准节。

9、乙方应当向甲方提供机械的使用环境、安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明。

10、乙方的设备应符合环保的要求，并尽可能选用低噪音和能耗小的设备。

第七条双方安全责任

1、甲方负责制定设备生产安全事故应急救援预案。

2、施工现场有多台设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止设备相互碰撞的安全措施。

3、甲方负责做好设备周边的高压线、障碍物的防护工作。

4、甲方负责在设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。

5、设备在使用过程中，甲乙双方均应对司机、指挥工进行______日常安全教育和技术交底，督促上述人员遵守安全操作规程，规范作业方式，确保货物不超载，且放置、绑扎符合安全要求。

6、乙方负责设备的安全保护装置的______日常检查和维护，乙方对设备的安全可靠性负责。

7、在对设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，乙方对设备及相关作业人员的安全负责。

8、本着“谁违章谁承担责任”的原则，甲、乙双方均应遵守设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业，严禁设备带病运转。

9、当设备出现故障或发生异常情况时，司机应及时通知甲乙双方相关人员，设备应立即停止使用，乙方应组织人员及时排除异常之后，方可重新投入使用。

第八条违约责任

甲方违约责任：

1、甲方未按合同约定支付租金的，每逾期一______日应按照/___________元/______日的标准向乙方支付延期违约金。凡逾期满30______日的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。

2、按合同约定的进场时间，若因甲方原因延迟达10天以上，乙方有权终止合同或向甲方收取自约定时间至实际进场时间的租赁费。

3、甲方未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用机械，致使机械受到损失的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

4、其他无。

乙方违约责任：________________

1、乙方无法提供合同约定的机械或提供的机械型号和规格与合同不符，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金/___________元。

2、乙方未按合同约定______日期提供机械的，每逾期一______日应按照/___________元/______日的标准向甲方支付迟延履行违约金。凡逾期满10______日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。

3、在合同期间因乙方原因(包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械进行维修保养的时间除外)导致机械停工的，每停工一天，甲方除扣减相应的租金外，凡停工超过2______日的，乙方承担违约责任，甲方有权解除合同。

4、其他无。

第九条不可抗力

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之______日起十五______日内向对方当事人提供证明。

第一十条争议解决

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第(1)种方式解决(只能选择一种)。

(1)向合同签定地人民法院提起诉讼;

(2)向/仲裁委员会申请裁决。

第十一条双方地址及联系人员如下，若有变动应及时书面通知对方。若无变更通知则初见为按如下地址发送函件，视为收悉。

1、甲方地址：________________

收件人：________________邮编：________________联系电话：________________

2、乙方地址：________________

收件人：________________邮编：________________联系电话：________________

第十二条其他条款

1、本合同自双方盖章之______日起生效。本合同及附件共5页，一式肆份，具有同等法律效力，其中甲方贰份，乙方贰份。

2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

3、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、合同签订地点：________________

5、其他约定：________________

承租人：________________(甲方盖章)出租人：________________(乙方盖章)

委托代理人：________________委托代理人：________________

电话：________________电话：________________

传真：________________传真：________________

______年______月______日______年______月______日

大型设备租赁合同【篇6】

承租方: (以下简称甲方)

出租方: (以下简称乙方)

根据《合同法》及有关规定，按照平等互利、互惠的原则，明确甲乙双方的权利义务，经双方协商，签订下列合同条款，以资共同遵守。

一、租赁计算

租赁设型号及计价统计表

二、租赁期限

租赁时间：多层约为6个月(每台租赁时间)。自 20_ 年 4 月 20 日至 20_ 年(具体时间以实际租用日期为准)合同约定租期届满后，双方均未提出书面解除的，视以甲方继续租用，其他条款不变。

三、租赁费计算

1、根据甲方工程的具体情况，经双方协商，同意按以下方法计算租费：按实际租用日期以月计价,租费基价为根据上表各规格型号设备价格表确定。

2、租赁费计费以检测之日开始至甲方报停为止。(报停时以甲方书面通知为准)开始使用的第一个月和报停前最后一个月不足，租赁费按实际使用天数计算。按实际报停、开工时间结算，但不得超过26天。

四、塔机进退场费

塔机电梯进退场费用根据上表各规格型号设备价格表确定，(含基础预埋件、安装、拆卸、维修、保养、及检测、运输等费用)，进退场费用由乙方包干。

五、其他费用

塔机的基础砼浇筑费用由甲方承担。塔机超过双方合同约定高度，所增费用由甲方承担。

付款方式

1、进退场费的支付

塔机电梯安装完毕检测后付进出场费的 60%，余款 40%在设备退场前付清。

2、月租赁费的支付

塔机租金每2个月付一次(即第三个月支付前2个月租赁费)。在到期后一周内，由甲方以转账形式及时支付给乙方。塔机退场后三个月内须付清所有租赁费。

3、其他

乙方在每月租金到期前5日向甲方提供租赁结算单，由甲方签收认可，甲方无正当理由拒绝签收结算单的，视为对结算单的认可。

六、租赁塔机的维修、保养、运行

1、乙方定期、不定期负责对塔机进行维修、保养。做到“确保安全，优质服务，客户至上，检修到位”。

2、塔机如发生故障，乙方在接到甲方通知后应立即组织人员赶赴现场进行修复。一般故障即时修复，大故障超过2天/单次以上时间未修复，每耽搁一天免收甲方2天租赁费。在这种特定情况下不包括劳务费和任何由此引发的间接损失索赔。如因甲方原因造成塔机故障的，由甲方支付相关材料费、人工费等费用。

3、乙方应对塔机驾驶员加强和职业道德教育。提高服务质量，在保证安全的前提下，积极配合甲方完成施工任务。

4、乙方指派塔机驾驶员并实行机长负责制。严禁甲方人员擅自操作、塔机，如有擅自操作、修理塔机造成的一切后果由甲方全部承担。乙方司机违章操作而发生的事故，由乙方负责。

七、在租赁期内，租赁设备的所有权属于乙方，甲方对租赁设备只有使用权。甲方不得在租赁期内对租赁设备进行销售、转让、抵押或采取任何侵犯租赁设备所有权的行为;甲方不得在没征得乙方同意的情况下，对租赁设备转租、技术改造。

八、双方的权利和义务

⒈甲方的权利和义务

⑴、负责向乙方出具保证塔机基础地质承载力不小于200KN/m2、基础砼强度不小于C35，并经甲方技术负责人签字确认的依据。

⑵、确定塔机进场日期，提前十天书面通知乙方，并于进场日两天前做场地准备，保证路通、电通、路基实。确保汽车吊、运输车辆能进入乙方指定的位置。乙方正常安装时所用汽车吊为25T以下，如因甲方现场环境所致需用25T以上吊车，所增加费用由甲方

⑶、按要求设置配电箱，并保证一机一闸一保，乙方塔机进场时，甲方需将安全可靠的电源接至塔机底部的额定电容配电箱内，电源线需符合国家标准三相五芯，规格为3×252+2×162电压达到380伏35-95千瓦要求，做好重复接地，排除塔机安装或拆卸过程中的一切障碍及脚手架，并按国家规定做好周边环境的防护。

⑷、负责按乙方提供的图纸完成塔机基础及各种预埋件的施工，并保证尺寸的准确性。处置妨碍塔机安全运行的障碍物。

⑸、塔机进场安装时，甲方应积极配合，负责安拆塔机所需的辅助人员。如因塔机基础的预埋锚柱、螺栓尺寸位置产生偏移，而导致塔机无法安装，在可补救的情况下甲方应对乙方采取的补救措施提供相应的辅助工作(如需氧气乙炔、焊工等)。由此类情况而产生的一切费用用由甲方承担。

⑹、安装塔机附墙时，甲方要搭设平台。塔机拆除时，甲方要搭设附墙杆拆除平台并清除塔机基础附近建筑垃圾、积水等有碍拆除时的物件。

⑺、为乙方派驻塔机司机提供住宿和就餐方便。

⑻、乙方塔机司机必须服从甲方统一管理，如有无理取闹，故意刁难现象，甲方有权向乙方领导进行反映，情节严重者甲方有权要求乙方调换塔机司机。

⑼、甲方应及时将塔机在运行中出现的故障通知乙方。

⑽、甲方应配备持证、熟练的指挥人员进行现场指挥，以免发生事故。在安排工作时，留出一定的设备保养时间。

⑾、甲方负责向当地安监站进行申报装、拆、顶升告知。

⑿、塔机进入施工现场后，因甲方现场施工碰坏塔机及造成乙方人员伤亡的，由甲方负责赔偿。如在现场发现塔机电缆及零部件等丢失均由甲方负责赔偿。

⒀、按时向乙方支付租赁费。

⒉乙方的权利和义务

⑴、合同签订生效后，负责按期给甲方提供基础图纸、预埋件及附件齐全、性能合格的塔机，并能保证正常使用。

⑵、认真安排塔机进场计划，按时完成塔机的安装拆卸工作，让甲方能按时使用。 ⑶、向甲方提供塔机装、拆资质等相关技术资料。

⑷、配备操作熟练持证塔机司机上岗操作，并指定现场负责人联系日常工等具体事务。⑸、负责对出租设备进行日常维修保养。租赁期间非甲方责任发生的一切维修保养费用均由乙方承担。

⑹、机组人员应遵守工地的消防、卫生、安全等规定。听从现场指挥人员的正确指挥，积极配合甲方完成生产任务，但有权拒绝违章指挥。

⑺、工作中途停工及如因乙方不能控制的因素(如暴风雨雪等不可拒的地质恶劣天气)所造成停工的，设备租金照计。租用期间因甲方或第三方原因造成设备损坏或违章指挥造成的损失均由甲方承担。注：雷电天气及风力达到六级以上(含六级)的，塔机必须停止使用，否则造成的一切损失均由甲方承担。

⑻，甲方超过约定支付租金时间一周后未支付租金的，乙方有权将所租塔

⑼、乙方负责进行申报检测，检测费用由乙方承担。

九、塔机安装、拆卸管理责任

⑴、甲、乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护，安全生产主管部门颁布的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

⑵、甲、乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制教育，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度、法规。

⑶、施工前，甲方应保证作业区域道路畅通、平整，夜间施工提供照明设备，负责设置作业区域安全警戒线，有明显标志，并派专人监护，严禁无关人员进入现场，造成后果，由甲方负责。

⑷、乙方人员必须持证上岗，严格按安装、拆卸工艺规程和施工技术方案进行，如违反而引发的一切后果，均由乙方负责。

⑸、施工前，甲方派 顾春华 同志负责有关安全工作并予以协助乙方，乙方派 王未同志负责机械设备的有关安全工作，双方应经常联系、合作，预防事故发生。

⑹、双方在施工期间必须严格遵守安全生产的有关规定，按《建筑机械使用安全技术规程》的规定进行作业，对任何一方人员违反安全生产规定、制度等情况，双方都有权拒绝执行。

⑺、设备安装调试完毕后，双方一起参加验收，向有关部门申报，合格后方能投入使用。

十、违反合同处理

⑴、甲方出现违章指挥，严重影响安全生产，所造成的经济损失由甲方负责。乙方可以提前终止合同。

⑵、塔机司机不服从甲方现场人员的正确指挥，甲方有权提出更换司机。乙方接到通知后，三日内解决。如因乙方没有按期解决，所造成的损失，经双方协商确定后，由

⑶、因甲方的责任，塔机进场后未能及时安装使用，从进场之日起，乙方按月租金50%收取甲方停机台班费。因乙方的责任，不能如期提供塔机，由乙方给甲方月租金的50%的赔偿。

十一、甲方派 顾春华 同志为现场负责人，乙方委派郭会文、王未同志为现场负责人联系日常工作等具体事务。

十二、其它

本合同未尽事宜或在履行中发生争议，由双方协商解决。协商无果，由乙方所在地法院解决。

本合同一式叁份。签字盖章且乙方收到进、场费后合同方效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

租第号 出租单位：(以下称甲方)

租用单位：(以下称乙方)

乙方因承建金威环保科技有限公司工程施工需要，向甲方租赁建筑施工机械。为了更好履行双方的权利与义务，依据《经济合同法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。

一、乙方向甲方租用QTZ40塔吊机械，数量×1台，安装高度≤32米时租赁费为200元/台/天，如安装高度>32米时标准节按8元/节/天，附墙8元/道/天(标准)，超高部分附墙按3000元/道(含安拆、场内外运输费)最终结算按现场实际使用台数计算。

二、收费方式

1、 进退场费(含安拆、场内外运输费、检测报验费)万元/台，拿到合格证后付进退场费伍仟元/台;甲方负责装拆，装拆采用25吨汽车吊。如因场地问题采用大型汽车吊，其吊车费用差价由乙方承担。

2、租赁费用及付款方式：租赁费从安装调试好次日计算，六个月后10日内付清租金一半，退场后三个月内付清所有费用，否则甲方有权停机，停机所造成的全部损失由乙方自负。

3、 合同所有价格不含税金。

三、甲方的职责及权利：

1、 甲方必须提供完好的机械设备，符合有关部门的检验标准，并提供机械基础图。

2、 设备如不是人为损坏，甲方在接到乙方书面通知后维修人员必须在一小时之内到位，及时负责提供维修服务。

3、 由于设备故障导致安全事故，一切责任由甲方全权负责。

4、 甲方负责所租机械报验和检测

四、乙方的职责及权利：

1、 乙方必须满足甲方机械进退场及安装，拆卸条件，并做好现场的安全防护工作。

2、 设备进场后，乙方做好机械日常维护保养工作的同时做好保卫工作，如因乙方工作不力而引起的设备零件损坏或被盗，乙方按价赔偿。

3、 机械安装验收合格后，乙方方可使用，由乙方对所租赁的设备进行统一管理，机械使用过程中，由项目部指定专人检查，并对使用过程中的安全负责。

4、机械正常使用时，乙方必须派专人指挥，指挥人员必须持证上岗(如无专人指挥协调，交叉施工过程中造成的矛盾，机械操作人员有权拒绝操作，否则发生的一切安全事故甲方概不负责)。

5、 因乙方建筑物及脚手架等影响造成拆(装)延误，损失由乙方承担，同时租期顺延。

五、本合同一经签订，双方必须遵照执行，如一方违约，另一方有权要求对方支付未履行租金部分的30%违约金，若出现纠纷，向扬州人民法院提起诉讼。

六、本合同经甲乙双方签字或盖章后生效，合同未经事宜，双方共同协商解决。

七、附则

1、 春节一个月租赁费不计(或按停机、开机时间确定)

2、 塔吊浮动基础费用为6000元整

八、本合同一式两份，甲乙各执一分。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

承租方(简称甲方)：

出租方(简称乙方)：

因工程需要，甲方租用乙方工程机械设备，本着公正、公平、合理的原理，经双方友好协商，按《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成如下协议：

一、 设备： 数量：壹台，机械使用地点：

二、租赁期限(时间)：自年日起至 年 月 日止。工程机械设备的租赁以月租的方式出现。甲方不得以任何理由和任何形式改变月租方式。

三、租金及支付：月租，每月租金 元整(大写： 元)人民币， 工作时间为240小时/月，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收，甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间，超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金。若月度使用不足240小时，仍按一个月租金计算支付。超出小时则按 元/小时进行结算。

四、甲方应该安排好机械作息时间，师傅一天工作9小时，超出9小时则补助司机加班费，每小时

五、甲方不能按约定时间支付租金，乙方有权停机。停机期间视为设备正常工作，租金照收。甲方必须在月工作时间完成后10日内支付租金。

六、甲方无偿提供设备使用的燃料(柴油)和设备操作机手的食宿，甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

七、机械设备只能由乙方指定的操作工操作，其他人员不得上机操作。所租机械退场时一次结清。

八、违约责任：由违约方负责。

九、本合同未尽事宜，双方友好协商解决。此合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字之日起生效，机械退场办清退租手续，款项结清时，本合同自动失效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

大型设备租赁合同【篇7】

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，按照平等互利的`原则，为明确甲乙双方的权利和义务，经双方同意签定本合同。

一：租用设备的名称、规格型号、数量及收费标准：

二.设备使用地点和进出场时间及费用：

1.乙方设备自____年____月____日到场，自____年____月____日开始计收台班费用。

1.台班计算方法：每8小时为壹个台班，不足8小时按壹个台班计算(台班计时为8小时，包括整备2小时)。

2.结算方式：甲方于每月26日向乙方结算当月发生机械台班费。

(1)机械开始工作前，负责对乙方机械操作人员进行现场安全交底。

(2)保障乙方设备安全进出场道路畅通，并保证乙方机械设备及人员驻场期间的完好和安全。

(3)不得将乙方机械转租第三者，并由甲方解决司机的食宿问题。

(1)乙方根据甲方要求，在规定的时间内进入施工现场。

(2)当甲方违章指挥强制作业时，乙方工作人员有权拒绝执行。

五.其他约定事项：

六.本合同一式份，合同双方各执份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

大型设备租赁合同【篇8】

设备承租单位(以下简称甲方)__________________________________________________

设备出租单位(以下简称乙方)__________________________________________________

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方协商就租用建筑起重机械的相关事宜达成如下协议：

第一条租赁机械及租金计算与支付

1、租金按月计算。设备租赁费每月按(型号)____元/台计算，按合同约定，若是乙方指派的操作人员则租赁费包括司机及指挥工工资，不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际使用天数计算。

2、支付方式：

3、支付期限：

第二条使用地点、项目名称和工作内容

使用地点：项目名称：工作内容：

第三条租赁期限

因工程需要延长租期，双方应在合同届满前日内，续签合同。

租赁期满，甲方继续使用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同继续有效，但租赁期限为不定期。

第四条保证金

合同签订后乙方向甲方收取保证金前支付。租赁期满，保证金扣除应付的机械毁损、灭失赔偿金后，余额无息返还甲方。

第五条操作、维护与修理

1、双方约定机械由

违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。

3、双方约定每月小时为机械正常维护保养时间，具体时间安排为：____。

第六条双方权利义务

甲方的权利义务

1、甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械。

灭失或者出现故障无法使用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械，并要求乙方赔偿损失。

方式和金额支付租金和其他费用。

灭失的，应赔偿乙方损失。

指挥工的日常安全教育和进场炕底，并签订安全生产责任状。

安拆、监理单位对设备验收后，及时办理使用登记，并负责配备相应的设备管理人员，督促做好设备日常维护、保养和检查工作。

7、负责配备设备使用中所需的对讲机以及各种配套吊运材料的吊具，负责提供工地宿舍，作为设备常用配件及司机休息之用。

8、甲方应当按机械操作规程和合同约定管理使用机械，不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必须持证上岗。

9、未经乙方书面同意，甲方不得转租机械，不得对机械进行改善或增设他物。

乙方的权利义务

1、乙方有权按照合同约定按月收取租金

2、设备进场前，应认真地进行维修和保养，保证进场设备的完好性。

附着预埋件、标准节、附墙装置、电缆、钢丝绳等)应安全可靠并满足使用要求。

制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、使用说明书(含电路图)、进场前维修保养记录、定期检查、维护和保养记录、特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的安全教育和技术交底记录、交接班和运转记录、营业执照(复印峻)等。

指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守安全操作规程，服从甲方项目部正常的施工安排，为甲方项目部提供优质服务，拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满足上述要求，甲方有权要求退回，乙方应及时协调处理直至更换。若由此造成的事故或后果，由乙方承担。

日常维护和保养工作。每月定期进行不少于一次的设备安全检查，不定期进行设备检修、巡检，并及时将结果书面反馈甲方。

7、负责设备在各种检查中提出的问题和隐患的整改，并承担应由乙方承担的处罚相关费用。

整机和标准节;设备附着顶升前，负责提供符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)和标准节。

安全使用要求、操作维护注意事项等必要的技术资料或技术说明。

乙方的设备应符合环保的要求，并尽可能选用低噪音和能耗小的设备。

第七条双方安全责任

1、甲方负责制定设备生产安全事故应急救援预案。

2、施工现场有多台设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止设备相互碰撞的安全措施。

障碍物的防护工作。

4、甲方负责在设备活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。

指挥工进行日常安全教育和技术交底，督促上述人员遵守安全操作规程，规范作业方式，确保货物不超载，且放置、绑扎符合安全要

6、乙方负责设备的安全保护装置的日常检查和维护，乙方对设备的安全可靠性负责。

检查、维护保养作业过程中，乙方对设备及相关作业人员的安全负责。

乙双方均应遵守设备安全操作规程，严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业，严禁设备带病运转。

9、当设备出现故障或发生异常情况时，司机应及时通知甲乙双方相关人员，设备应立即停止使用，乙方应组织人员及时排除异常之后，方可重新投入使用。

第八条违约责任

甲方违约责任：

1、甲方未按合同约定支付租金的，每逾期一日应按照____元/日的标准向乙方支付延期违约金。凡逾期满日的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。

2、按合同约定的进场时间，若因甲方原因延迟达天以上，乙方有权终止合同或向甲方收取自约定时间至实际进场时间的租赁费。

3、甲方未按有关法律法规规定或合同约定的方法使用机械，致使机械受到损失的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。

4、其他乙方违约责任：

1、乙方无法提供合同约定的机械或提供的机械型号和规格与合同不符，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金____元。

2、乙方未按合同约定日期提供机械的，每逾期一日应按照____元/日的标准向甲方支付迟延履行违约金。凡逾期满日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。

维护人员的行为，但乙方按照合同约定对机械进行维修保养的时间除外)导致机械停工的，每停工一天，甲方除扣减相应的租金外，可要求乙方支付相当于该机械日租金%的违约金。凡停工超过日的，甲方有权解除合同并向乙方追偿损失。

4、其他

第九条不可抗力

一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除责任，但应当及时告知对方，并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证

第十条争议解决

本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第种方式解决(只能选择一种)。

(1)向人民法院提起诉讼;

(2)向仲裁委员会申请裁决。

第十一条其他条款

1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共法律效力，其中甲方份，乙方份。

2、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

3、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、合同签订地点：

5、其他约定：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

大型设备租赁合同【篇9】

出租方（以下简称甲方）：

承租方（以下简称乙方）：

按照平等互利的原则，为明确出租方与承租方的权利和义务，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。

一、甲方愿意向乙方提供电力电缆施工所用配套工具设备，配合乙方于租赁期间的使用技术和操作指导。

二、租用设备及明细清单如下：

三、租用计划时间20__年 月 日～20__年 月 日，共订 40天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前 3日内，重新签合同。

四、租用费用：总计金额：￥80000.00元（人民币：捌万元正）

五、权利与义务：

甲方保证向乙方提供如上所示的机具设备，并且保证所有机具设备运行良好。在租用的使用过程中，乙方务必爱护机具设备，妥善保管，小心使用，切勿野蛮操作，不可私自折卸，如有严重损坏机具设备的按维修价格所需费用收取赔偿费。如果在租赁期间由于甲方工程需要，乙方必须按甲方要求无条件返还所租设备。

六、结算方式：在租赁期满后，乙方一次性付清协议确定的租赁费用。如需续租，费用由双方协商另计。

七、未尽事宜，双方协商解决。

八、本合同一式肆份，承租方、出租方各持贰份，本合同由双方代表签字盖章后即可生效。

承租方：

出租方：

经办人：

经办人：

电话：

电话：

单位地址：

单位地址：

日期：

大型设备租赁合同【篇10】

出租方：(以下简称甲方)

承租方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协调一致，就乙方向甲方承租以下设备达成协议：

一、设备的使用地点及工程情况：

本租赁设备仅限于在。用于。

二、设备租赁情况：

三、设备的所有

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享有租赁期间的使用权，没有对租赁设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

四、甲方的基本责任：

1、提供技术型良好的设备，应满足乙方施工要求。若需夜间施工或24小时施工，甲方应该准备足够的驾驶员，期间产生的费用由乙方承担(不足一个月，以一个月计算，超过一个月另行商定)。

2、设备进入乙方施工现场后，甲方机手服从乙方施工管理人员的调度指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

3、甲方机手应该按设备操作规章施工。

4、若因甲方原因(如操作工疲劳驾驶，不听从乙方指挥人员擅自操作，或交于非专业人员操作，机械驾驶野蛮操作等)造成的安全事故或伤及第三者事故，一切责任由甲方承担。

五、乙方的基本职责：

1、为甲方机手提供食宿。

2、乙方不得强迫甲方机手违章作业或负荷作业。

六、结算方式及相关事宜：

1、租赁时间：自时开始计算租赁费，直到乙方宣布工程结束，签证为止。

2、结算方式：租金在甲方设备出场前结至50%，余款待旋挖桩基出场时全部结清。(甲方所有收入为税后收入，以现金结算，不再提供任何发票)

3、工作时间：每天工作时间不得超过15小时，不得疲劳驾驶。

4、油料提供：乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料。否则造成的停机损失由乙方承担。

5、设备维修：乙方应积极协助甲方机手做好设备维修的工作。

6、设备因故障停工，甲方需及时修理并通知乙方做好相应措施，如有必要，甲方应及时提供备用设备以满足乙方施工。

七、争议的解决：

有关本合同的一切争议，甲乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商，如协商不成，提交甲方所在地仲裁委员会，根据仲裁的相关程序进行仲裁裁决，仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

八、本合同一式两份，由甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程设备租赁合同精选10篇

有没有为怎么样撰写一份好的合同而苦恼过？当个人的文明素养不断提升时，签订合同是双方合作时不可缺少的一个流程，经过栏目小编的积极努力我们最终完成了这篇“工程设备租赁合同”，欢迎阅读希望您在这里获得您所需的信息并收藏我们的网站！

工程设备租赁合同(篇1)

本合同在_________于_________年_________月_________日签订。合同双方为：_________(以下称为出租人)和____先生/夫人/小姐(以下称为承租人)。

1、出租人同意出租，承租人同意租赁位于_________的店房_________间，房号为_________，电话号码为_________，租期为_________年，月租金_________元(_________币)。

2、在以上第1条款中所规定的租期，从出租人完成第3条款所有规定并在7天内通知承租方后开始生效。

3、出租人同意按以下具体规定完成该店房的维修工作_________。

4、在本合同签订之日，出租人已收到合计_________元的房租保证金。如果承租人某月逾期未交租金，承租人同意出租人立即从保证金中扣除应收款项作为租金。

甲方将上述套房交付给乙方使用后。

5、承租人同意在每月_________日或在此之前付清租金。如果承租方违约，未在该期内付款，承租人同意本合同不经通知便可终止。

乙方承认在交付使用本套房时，租赁期满也必须完整无损交付给甲方。租赁结束时，乙方如需续租，须提前______与甲方协商，在同等条件下，乙方有优先承租权，租赁期满时，乙方应及时退出家具、用品等。

6、一切房屋、土地税均由承租方承担。

7、如果本店房在合同终止之前依法被没收，双方同意本合同遂告终止，双方不得向对方提出索赔。只要承租人还在本商店，承租人必须交纳租金，直至其搬出，把店房还给出租人为止。

②乙方须依约交付租金，如有拖欠租金，则甲方可加收滞纳金。滞纳金从拖欠日起按日加收，收回房屋，并有权追收乙方所欠租金及滞纳金。

8、承租人同意从本合同生效之日起开始支付租金，并向_________局缴纳电话费。

9、出租人同意在本合同签订之日起_________年内不得增加租金。

出租人(签章)：_________　承租人(签章)：_________

附件：shophouse unit lease contractthis agreement is made at _________， on the _________day of_________ ， between _________， hereinafter called the "lessor" and mr./mrs/miss _________，　hereinafter called the "lessee".the parties to the contract agree as follows：

1.the lessor agrees to lease and the lessee agrees to take on lease unit(s) of shophouses， room nos _________， situated at _________road， tambon _________， district of _________， province of _________， with telephone number _________， for a period of _________ years at a monthly rental of _________ baht.

and notifies the lessee in writing within 7 days thereof.

有关本合同的切争议，甲.乙双方应根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成，提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承担。

_________.

机械设备名称、型号、数量：装载机、发电机、塔式起重机、挖掘机、平板振捣器、氧气乙炔焊、塔式起重机、移动式柴油空压机、砂浆搅拌机、交流电焊机、钢筋切割机等，具体数量详见租赁清单。

the lessee agrees for the lessor to immediately deduct the amount due from the said deposit as rent payment.

甲方必须在规定的期限内付款，如逾期未付，乙方有权单方面终止合同的执行，所造成的一切损失由甲方负责，由此产生的设备停机费用由甲方照常支付给乙方。

the lessee agrees that this contract then becomes extinct without any notification.

进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度。若由乙方提供设备操作者，操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业，并遵守甲方的工作时间和工作安排，但有权对有关违章指挥提出异议。

6.payment of all building and land taxes shall be borne solely by the lessee.

工程机械出售合同若乙方机械设备出现故障，乙方应积极组织人员进行抢修。若由此影响甲方施工三天以上的。

7.should the shophouse be legally condemned before expiration of the contract， the parties agree that the contract becomes extinct and shall not claim any damages from each other. provided that the lessee still resides in the building for which the lessee shall pay rent to the lessor until the lessee moves out of the building and completes handover of the building to the lessor.

租金及支付：月租，如果因甲方及其他非乙方原因造成停工、停产或气候原因以致完不成工作，均由甲方自行负责，乙方租金仍按月租标准计收，甲方应保证乙方按月累计2天的维修时间，超出2天以上部分甲方则可扣除超出天数的租金。

8.the lessee agrees to pay rent and all telephone bills to the telephone organization of _________ from the day of the enforcement of this contract.甲方不能按约定时间支付租金，乙方有权停机。租金照收。

9.the lessor agrees that he shall not increase the rent for a period of 2 years from the date of this contract signing.lessor (signature) ：_________　lessee (signature) ：_________甲方在租赁乙方机械期间机械所有权归乙方，甲方不得擅自转租或抵押。

工程设备租赁合同(篇2)

甲方：____________(承租方)

乙方：____________(出租方)

为了响应当局号召，拆除____________范围内违法建筑，根据工程需要，明确双方的权利和义务，经双方协商后签定如下租赁协议：

正常工作时间每天按八小时计算，每天租金为______元，乙方挖掘机在施工中受阻每天按______元计算。

一、甲方自________年____月________日起租赁乙方挖掘机一台，进行违法建筑拆除工程，租赁使用期限为________日，即到________年____月____日为止。

二、机械租赁费用：甲乙双方议定该机械租赁费用为________元/时，每天使用________小时，即：每天的机械租赁费用为________元(大写：叁仟元整)。

三、付款方式及工作时间：

甲方共使用该机械____日，按照每天的机械租赁费用为________元计算，共计________元(大写：________元整，含税价)。

四、甲乙双方责任

1、乙方机械进入甲方工地，双方共同负责机械的安全，保证工程完工后机械人员安全离场。

2、乙方机手应听从甲方工地人员的指挥和安排，认真工作，合理施工，不听甲方指挥人员的指挥，甲方有权解除合同，费用乙方自负。但甲方不得强行机手进行危险作业，否则乙方机手有权拒绝。

操作人员由甲方安排，工资由甲方承担和发放;乙方负责安排生活和食宿等;操作人员必须服从安排。

3、乙方应确保机械正常作业，圆满完成任务。

4、由于乙方机械手违章作业不听指挥造成的事故一切费用由乙方承担。

五、甲乙双方如发生纠纷，应在同等互利的原则下协商解决，如协商不妥，可在甲方当地仲裁委员会解决。

六、本合同未经公证处公证，但经双方签字后享有法律的同等效力。

七、本合同一式三份，双方各一份，其余报送相关部门，具有同等法律效力。自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

如因甲方操作人员不听从乙方指挥所造成的机械或人员事故，由甲方负责;其它原因所造成的机械及人员事故均由乙方全部承担。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程设备租赁合同(篇3)

2022工程设备租赁合同.doc是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。工程设备租赁合同.doc能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022工程设备租赁合同.doc正文内容

工程设备租赁合同

出租方（甲方）：

承租方（乙方）：陇南市恒泰建材经销有限责任公司

根据《中华人民共和国民法典》的规定，为维护双方的合法权益，经甲、乙双方当事人协商一致，就工程机械设备租赁达成以下协议：

一、设备的使用地点及工程情况： 洛塘镇石沟村小河口砂厂

二、设备名称及规格型号：________________

三、租赁方式、结算方式及期限：

乙方租用甲方设备，在乙方使用地实行24小时作业，月租金 17000元（大写 壹万柒仟元整）。

租赁期限为壹年，自_____年__月__日起至_____年__月__日止。如乙方继续租用需签订续租合同。

四、设备的所有权

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押，否则造成的全部后果由承租方承担。

五、甲方的基本责任

1．提供技术型良好的设备。

2．设备进入乙方施工现场后，甲方操作者服从乙方施工管理人员的调度与指挥，并遵守乙方施工现场的规章制度。

3．甲方操作者应该按设备操作规程施工。甲方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。造成的设备损坏或丢失，由甲方负责。

4、设备因故障造成的停工每月累计不超过三天，若超出三天，则超出的天数不计租赁费。

六．乙方的基本职责

1．为甲方驾驶员提供食宿。

2．乙方按期给甲方支付相应的租赁费用。

3、乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料。[url

工程设备租赁合同(篇4)

尊敬的审判长、审判员：

四川法银律师事务所受岳阳设计院及成都分院的委托，指派我们担任岳阳设计院及成都分院的代理人。现发表如下代理意见：

一、被上诉人的请求已超过诉讼时效

1.《民法通则》第136条规定：拒付或延付租金的诉讼时效期间为一年。本案“候连书”承诺支付租金的时间为20xx年5月中旬。然而，被上诉人于20xx年7月才向法院提起诉讼。其请求已超过一年的诉讼时效期间。

中断和延长的证据。

3.一审判决“审理查明”部分，没有任何关于诉讼时效延续的事实依据;然而，在“本院认为”部分，却直接以“原告亦向被告主张了其权利”作为“基础事实”，认定诉讼时效连续。这里，所谓的“基础事实”，完全是“凭空而来”的。

据此：即使上诉人与被上诉人之间存在欠付租金的关系，被上诉人的请求也已经超过诉讼时效，丧失胜诉权。

二、上诉人与被上诉人之间没有租赁合同关系

1.成都分院《营业执照》载明的“成立时间”为20xx年12月12日，而《机械设备租赁合同》(下称《租赁合同》)的签订时间为20xx年7月5日。签订合同时，成都分院根本就没有成立。绝不可能以成都分院的名义与被上诉人签订《租赁合同》。

2.《租赁合同》最后一条明确约定“经双方加盖公章后正式生效”，这属于附生效条件的合同。因成都分院当时还没有成立，《租赁合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附条件不成就，合同当然不生效。

3.候联界确系岳阳设计院成都分院的负责人，但是，并不是候联界的所有行为，都应由岳阳设计院承担责任。只有其“在职务范围内”的行为，才能由岳阳设计院承担责任。

4.岳阳设计院的经营范围是“工程设计”，租赁空压机的用途属于“工程施工”范畴。因此，即使候联界有租赁空压机的行为，也不属于“在职务范围内”的行为。其责任不应当由岳阳设计院承担。

5.建设工程领域，普遍存在借用资质的现象。候联界除在使用岳阳设计院的资质外，还借用了“四川广安智丰建设工程有限公司”(下称“广安智丰公司”)的资质。而且广安智丰公司具有“施工资质”。凭什么认定，候联界的签字行为就代表岳阳设计院，而不是代表“广安智丰公司”呢?

三、上诉人与被上诉人之间没有实际履行《租赁合同》

候颖渊是岳阳设计院的职工”。

针对这一问题，二审法官当庭询问了被上诉人的经办人秦光明。

法官问：“候连书是不是岳阳设计院的职工?”

秦光明答：“不知道是不是岳阳设计院的职工，只知道是候连界的亲兄弟”。

被上诉人的经办人至今都仍不知道“候连书”是否是岳阳设计院的职工。一审法院凭什么认定候连书是岳阳设计院的职工呢?

然而，被上诉人的代理人仍称“候连书是岳阳设计院的职工”属于是“众所周知”的事实，想以此逃避其举证责任。

2.《租赁合同》第6条约定：设备进出场时，要签进出场单。被上诉人并没有提供与上诉人之间的设备进出场单。

另外，与协议履行相关的证据，还包括已支付的部分租金、进出场拖车费、汽油费、机械手人工费、设备维修费等诸多凭证。岳阳设计院从来没有支付过这些费用。谁支付的这些费用，谁才与被上诉人之间具有实际履行租赁合同的关系。

3.被上诉人主张：其与上诉人之间存在实际履行合同的关系。被上诉人应当承担举证责任。如果不能举证，则应当承担不利的后果。

四、涉案设备的承租人应当是“广安智丰公司”

《民工工资保证合同》为证。《劳务合同》、《民工工资保证合同》的签章处反映“候连书”系广安智丰公司的委托代理人。

2.“候连书”与广安智丰公司签订的《内部承包协议》，更明确了候连书借用广安智丰公司资质承揽项目的事实。因此，“候连书”的签字，只能是代表广安智丰公司，而不能代表岳阳设计院。

3.一审法院仅仅因为被上诉人将设备交给了“候连书”，就以此推定“候连书”是岳阳设计院的职工。按此逻辑推理：如果被上诉人将设备交给了一审法院，那么，一审法院是否就是岳阳设计院的分支机构了呢?显然，这种推理是十分荒谬的。

综上所述：

1.白鹤滩电站二工区是广安智丰公司承包的施工项目。候连书是广安智丰公司的委托代理人和实际施工人，也是本案租赁物的实际使用人。

2.候连书及侯颖渊并非岳阳设计院或成都分院的员工。二人的签字行为，只能代表广安智丰公司，而不是代表岳阳设计院或成都分院，其责任也只能由广安智丰公司承担。

3.被上诉人的请求已超过诉讼时效期间。

此致

遂宁市中级人民法院

四川法银律师事务所

杜正武付贤禹律师

二〇一三年一月十五日

工程设备租赁合同(篇5)

一、工程概况

1、工程名称：__________________________________、

2、工程地点：__________________________________、

3、承包范围：参见合同附件之预算表。

4、工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式：

（1）承包人包工、包料；

（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料；

（3）承包人包工、发包人包料。

5、施工图纸：双方施工图采取下列第____________种方式提供：

（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份；

（2）发包人委托承包人设计施工图纸，设计费（大写）____________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）。

至 年 止，甲方因施工需要，承租乙方下列设备，双方约定租金每月(大写)：元(￥：);每月按30天计算，租期不足一个整月的，按实际天数计算。

6、施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。

甲方按期付给乙方租金，在符合合同约定或国家规定的情况下，乙方必须服从甲方人员管理、听从安排和调配，积极配合甲方施工需要;如因不听从甲方人员调遣。

7、甲方自愿将项目委托给乙方施工。工程总造价计圆整，大写金额：圆整（附报价清单）。

二、施工时间工程期限日，时间自起至日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工，工程时间顺延。

三、甲方工作

1、开工前_______天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物（合同已经包清理的除外），对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。

乙方必须保证机械性能良好，并配备足够的、具有相应操作资质证书的操作人员操作机械;

2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。

乙方应充分利用雨天或工程施工间隙维修、保养机械。设备的正常维修正常时间，甲方照付租金，超过天，甲方不再承担维修时间的台班费用，因耽误时间而引发的机械费用。

3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。

4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。

5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。

此合同式份，当事人双方各执一份，其他未尽事宜，双方应凭着协商的原则在国家法律、法规框架内处理。

6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

四、乙方工作

1、参加有关施工图纸或作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和计划交甲方审定确认。

2、施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

3、未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4、保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。

5、对于施工过程中的有关事项（如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等）需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。

安全、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确租赁双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电力行业的有关安全文明施工规定，结合本工程特点。

6、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

认真贯彻国家、地方、国家电力行业有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方(总承包单位或专业承包单位)有关安全生产的管理制度和规定。

7、工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

五、验收和标准

1、按照合同规定的质量要求，图纸作为验收标准。

2、定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目，在合同中规定保证期限。保证期限内发生问题。

双方应相互协作，并按照各自的责任处理租赁机械使用过程中有关安全工作以及安全问题、事件，应认真组织原因分析，提出预防措施，共同预防事故的发生。

3、当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时，可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

六、工程款付款方式如下表：付款时间付款百分比金额合同签订后开工前二至五天50%施工完成交付验收后两日内40%竣工验收一个月后10%

租赁机械使用过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定。

七、违约责任：

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的约定付款的。

按照规定在现场建立和完善安全生产责任制和现场安全(包括防火)、文明施工、环境保护管理制度，设置安全管理机构或安全员负责现场安全管理和监督。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付违约金。

3、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。

检查其制造许可证、监督检验证书、产品合格证、自检合格证、安全检验合格证等各项证书和技术资料是否与实物相符。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

负责对入场的起重机械管理、检验等人员证件的核查，对入场操作人员、起重指挥、司索人员、安装拆卸等特种作业人员的特种作业证书进行核查。

八、质保期乙方承诺装修质保期六个月，质保期间出现装修质量问题，乙方负责维修。

九、其他：

1、本合同一式份，

2、本合同自双方代表签字、盖字后生效，需办理鉴（公）证的，自办理鉴（公）证之日起生效，工程竣工验收符合要求过质量保修期后终止。

3、本合同签订后，若双方需要提出修改时，经协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。

4、双方因履行合同发生的争议，由双方协商解决，如协商不成，依法向杭州仲裁委员会申请仲裁。委托方（甲方）：承揽单位（乙方）：代表人：代表人：____日期：日期：地址：地址：电话：电话：传真：传真乙方上级单位_同意作为乙方的经济担保人，如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时。

工程设备租赁合同(篇6)

出租方：（简称甲方）

承租方：（简称乙方）

乙方因工程需要向甲方承租垂直运输设备：施工人货电梯。 甲乙双方为明确设备租赁的权利及义务，经共同协商，订立以下几条款以便双方共同遵守执行。

一、 设备名称、数量及设备租赁交接地点、使用地方。

1、 设备名称：

2、 租赁数量：

3、 租赁设备交接地点：

租赁使用地点：

4、 设备使用高度：

二、 租赁期限及日期：

1、 租赁期限自 年 月 日起至使用完毕停用为止。乙方若超期使用，可续签补充协议，但必须提前十五天通知甲方，办理续租手续。

2、 租赁日期：合同经双方签字盖章生效后于 年 月 日安装验收，或安装三天后开始计算租赁费至设备租赁结束停用为止。

三、租赁期设备的维修，保养与其它：

1、设备租赁期间维护保修工作由甲方承担。维修一般工作必须在四小时内完成，机构换件不超过8小时，特殊故障在24小时完成，未能解决的扣除相应租赁费。

2、甲方设备进入乙方现场后，乙方有义务协助甲方保管好设备的各种附件，并由乙方提供库房一间用于保管。若发生损坏或丢失由乙方承担并负责赔偿。

4、租赁设备的操作由乙方负责，费用由乙方支付，由于操作不当发生的安全事故由乙方负责，所发生的费用由乙方承担。由于违章指挥所发生的费用有责任方承担。

5、甲方设备进入乙方现场后，乙方应安排好设备及各种附件保管和管理工作。

四、甲乙双方责任

所造成的一切损失由乙方负责，造成甲方设备损失由乙方承担。如因甲方所提供的数据错误，所造成的损失由甲方承担。

转让、改制、转租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有权的行为。甲方有权检查设备的完好情况，乙方应提供一切方便。

3、租赁设备的报验费由甲方承担。

4、租赁设备纳入乙方设备管理范围。

电源及道路畅通工作，协助甲方做好设备的垂直度、水平度的观测，电梯附墙安装孔由项目负责，使之符合规范要求。

6、乙方负责教育员工不要乱动设备，未经甲方许可动用设备所造成的安全事故及设备损坏由责任方负责。

宿便利条件。

8、甲方操作人员听从乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人员不听从乙方的正常安排，乙方有权退回更换人员，并赔偿相应的损失。

9、甲方租赁设备由乙方调度，人员24小时听从乙方安排管理指挥。

甲乙双方在施工前要认真勘察现场，工程项目应由甲方按乙方的要求自行编制施工安装方案，并指定有针对性的'安全技术措施，甲方必须严格按乙方的要求，纳入乙方安全体系管理及规范管理。

五、违约责任

未经双方同意，任何一方不得中途变更或销除合同，违约方按经济合同法的有关款承担违约责任。

本合同一经签定，对甲、乙双方具有同等法律约束效力。未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字盖章生效。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

甲方代表： 乙方代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

工程设备租赁合同(篇7)

出租人(甲方)：__________

承租人(乙方)：__________

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量：__________ 。

第二条 租赁物资的用途及使用方法：_______________ 。

第三条 设备租赁期限：_____自 ______年 ______月______日至 ______年 ______月______日。因雨天或其他不可抗因素导致无法施工，工期顺延。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前 10______日内，重新签订合同。

第四条 租金、租金支计算方式：收取租金的标准：_____ 。

第五条 租金的支付方式和期限：租金结算方式全部采用现金方式结算，每月______日结算租金。

第六条 燃油由乙方提供正规__________油或__________化燃油。

第七条 由甲方提供驾驶员1名，工资由甲方提供，食宿由乙方负责。

第八条 本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

第九条 争议的解决：设备租赁过程中，出现本合同未尽事项双方发生争议的，双方协商解决，协商未能达成一致的交由工程所在地区法院管辖。

甲方(公章)：___________________

______年_________月______日

乙方(公章)：______________

______年_________月______日

工程设备租赁合同(篇8)

甲方(承租方)：

乙方(作业方)：

为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。

一、甲方的权力和义务

l、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。

2、甲方提供作业任务。

3、甲方负责挖机作业全面管理，合理制定施工计划。

二、乙方的权力和义务

l、提供8成新以上的挖机一台，机械操作手两名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超除三天，若有超出甲方保留处罚的权力。

2、乙方自理挖机的维修配件和辅油开支，以及业务往返的差旅费用。

3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。

三、租赁期间作业时间规定：

租赁期间挖掘机的作业时间听从现场安排，工地视24小时均为工作时间，作业人员保证随叫随到。

四、进退场费用规定

甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的，进出场费用由甲方承付;达到2个月以上(含2个月)的进场费由甲方承付，乙方负责出场费用。

五、租金计算

1.合同宗旨为月度租赁，但是为更好的充分利用和管理，按天计算。用挖斗的 元/月，用破碎锤的 元/月。

2.每月按27天计算，挖斗每天为 元/天，破碎锤 元/天。

3.天的计算。

甲方没有工作面，正常计日工，工长开据任务单。

甲方有工作面，由于乙方的原因(如机械故障)，不能作业的，一天内耽误2小时以内的，不做扣除，工长出具任务单。耽误超过2小时在5小时以内的，扣除半天，按半天计算，工长出具任务单。如超出5小时，但又能及时工作的，有工长视工作情况而定。一天的开始从凌晨6点开始计算到次日凌晨6点。

六、租赁费用的计量与支付

1.计量。挖掘机司机每天从工长出开据任务单，每月25日前拿任务单到合同部开出结算单，然后到材料部、机械部、工区主任签字。

2.支付。

七、安全责任及设备保管

1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。

2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。

3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和。

5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。

八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

出租方：(以下简称甲方)

承租方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关法律、法规的规定，双方本着平等互利的原则，以严守合同、信誉至上为准则，经充分协商签订以下合同。

第一条甲方同意将下列表中应由乙方支付给甲方费用的租赁物资租赁给乙方使用，其租赁数量以甲方收、发货明细表实数为准，租金计算以收、发货明细表或出库单、花码单签收时间为起止时间。

1、所租物资须按每米钢管配一套扣件进行配套。

2、赔偿费如不执行上表单价，结算时钢管可按重庆新生机电有限公司(即二监狱)销售价赔偿，损坏扣件按市场价赔偿，运费、下车费则按实际结算。

第二条乙方所租上表物资，须向甲方提供盖有鲜章的营业执照复印件、法人(或)、受托人(或经办人)身份证复印件，并按租赁物数量的多少向甲方缴纳押金 元(大写：)。押金不得中途抵扣租金，不计利息，办理结算时在完清各项手续后方能退还。

第三条租赁期限不得少于一个月，但最长不得超过乙方当时单个工程结束时间。租赁期不足一个月的按一个月(30天)计算，一个月及其以上的按实际天数计算，法定节假日除三天不计租金外，其余照计。

第四条乙方每月底必须向甲方以转账或现金方式付清当月全部租金，不得拖欠，否则，甲方有权终止合同，收回租赁的各种物资，原租金、赔偿费、上下车费，乙方应按实支付。

第五条 乙方对甲方出库的物资应进行当场检查验收，凡不符质量标准的物资应当场拒收，否则，由此而造成的大小安全事故或经济损失与甲方无关。

第六条 违约责任

1、甲乙双方违反本合同的有关规定均属违约，违约方应按租金总额的30%支付违约金给守约方。

2、乙方应在每月底前按时支付租金，反之则从次月起每天按应付租金总额的3%向甲方支付违约金。

第七条 赔偿约定

1、乙方不得私自转借、转租甲方物资，一经发现，其租金按原租金五倍赔偿。

2、租赁物资如有丢失或损坏(如钢管压扁、断裂、孔洞、反翘变形、扣件破裂、缺损以及改变原样物资规格、尺寸等)应按本合同第一条表列物资约定赔偿价格赔偿或按归还当时的市场价赔偿。

3、租赁物资送还时，乙方必须按本合同第一条表列金额向甲方赔偿一次性维修费(如除锈、清污、机油、防锈漆、人工费及原材料费等)。

4、乙方未还清所租物资前，不论使用与否，均视为在租，不能中断租金，须续算至还清甲方物资或照价全额赔偿其短少数量后为止。

第八条 乙方提货或返还物资时，必须提前一天通知甲方，乙方在甲方指定的地点自提或交还，其上、下车搬运费按每吨钢管 元，扣件 元，由乙方承担。

第九条 其它：

第十条本合同一式二份，每份共2页，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，自签订之日起生效。更改之处需经双方签章认可，否则无效。本合同纠纷由双方协商解决，直至诉讼到甲方所在地人民法院。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

出租人：(以下简称甲方)______ 签订地点：_________

承租人：(以下简称乙方)______ 签订时间：__年__月__日

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件)：___________

第二条 租赁物资的用途及使用：__________________

第三条 租赁期限：自____年____月____日至___年____月____日，共计____天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前____日内，重新签订合同。

第四条 租金、租金支付方式和期限

收取租金的标准：_______________________

租金的支付方式和期限：_____________________

第五条 押金(保证金)

经双方协商，出租人收取承租人押金____元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。

第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法：_______。

第七条 租赁物资的保管与维修

一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由承租人向出租人偿付赔偿金。

二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由____人承担。

第八条 出租人变更

一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为：__________。

第十条 本合同解除的条件：_____________。

第十一条 违约责任

一、出租人违约责任：

1.未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。 2.未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金___%的违约金。

3.未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金___%的违约金。

4.其他违约行为：____________________。

二、承租人违约责任：

1.不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金____%的违约金。

3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金___%的违约金。

4.其他违约行为：___________________。

第十二条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：

(一)提交______仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十三条 其他约定事项：_________________。

第十四条 本合同未作规定的，按照《中华人民共和国合同法》的规定执行。

第十五条 本合同一式____份，合同双方各执____份。本合同附件____份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

工程设备租赁合同(篇9)

甲方：

乙方：

建筑工程挖机设备租赁合同（精选3篇）结算方式：设备租赁费按包月计算，每月 元，因天气造成停工，每月最低租金不低于 元作每月满30天以现金方式结算(±3天)，月底结账一次付清。

一、甲方的权力和义务

为了确保挖机在租赁过程中正常运行，经甲乙双方就挖机租赁有关事宜进行协商，特签订本合同。4小时折合天)，若超出三天，则超出的部分以每天760计算扣除。甲方机械在进入乙方工地后，在机械正常情况下。

2、甲方提供作业任务。

1、甲方承担挖机的柴油消耗和随机配备工作人员的食宿，以及设备的保管。

根据《中华人民共和国合同法》的规定，为明确出租方和承租方的权利和义务，经双方协商一致。

二、乙方的权力和义务

1、提供8成新以上的挖机一台，机械操作手两名，确保车况正常，如因机械故障，月度内维修保养时间不得超除三天，若有超出甲方保留处罚的权力。

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方，承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权，没有对设备的转租权。

2、乙方自理挖机的维修配件和辅油开支，以及业务往返的差旅费用。

3、乙方应服从甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工过程中自身人为造成的安全责任。

三、租赁期间作业时间规定：

租赁期间挖掘机的作业时间听从现场安排，工地视24小时均为工作时间，作业人员保证随叫随到。

四、进退场费用规定

甲方租赁乙方挖掘机期限不足2个月的，进出场费用由甲方承付;达到2个月以上的进场费由甲方承付，乙方负责出场费用。

在施工过程中，甲方驾驶员必须听从乙方的安排，如果工作现场出现险情不能施工的，甲方有权拒绝施工。如果乙方强行施工。

五、租金计算

1.合同宗旨为月度租赁，但是为更好的充分利用和管理，按天计算。用挖斗的__元月，用破碎锤的__元月。

进出场拖车费用：个月内由乙方全部承担进出场拖车费;超出 个月，由甲乙双方各承担一半的费用。

2.每月按27天计算，挖斗每天为__元天，破碎锤__元天。

3.天的计算。

甲方没有工作面，正常计日工，工长开据任务单。甲方有工作面，由于乙方的原因，不能作业的，一天内耽误2小时以内的，不做扣除，耽误超过2小时在5小时以内的，扣除半天，按半天计算，工长出具任务单。如超出5小时，但又能及时工作的。

租赁期间：租期自 年 月 日开始计算租金， 至 年 月 结束。租赁期满，乙方付清全部租金并将设备完好交还甲方后，办理退场手续。

六、租赁费用的计量与支付

计量。挖掘机司机每天从工长出开据任务单，每月25日前拿任务单到合同部开出结算单，然后到材料部、机械部、工区主任签字。

有关本合同的切争议，甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。提交甲方所在地的仲裁委员会，根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。

七、安全责任及设备保管

1、甲方必须提供安全的施工环境，正确指挥施工，如乙方觉得施工环境太差，工作难度太大，作业很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方强行施工，造成设备及人员伤亡，甲方全部承担赔偿。

甲方在沪昆客专杭长湖南段Ⅱ标项目经理部第四分部桥梁钻孔桩工程施工中需临时租赁机械进行施工，乙方具有本工程所需设备及操作司机输出能力。现甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，为明确甲乙双方的权利义务，按照平等互利的原则。

2、如出现甲乙双方事先没有预测的事故发生，造成设备损坏和人员伤亡，甲方承担责任。

3、属乙方挖机手责任，造成设备损失和人员伤亡由乙方承担责任。

4、乙方责任人员必须听从安排，积极、主动配合甲方责任人员的指挥，优质高效完成每天的工作，并遵守甲方的作业时间和规章制度。

本合同机械租赁施工作业项目承包费详见附表一：《机械租赁费用一览表》。本合同实行单价承包，钻孔平台的开挖及平整，挖泥浆池、沉淀池，泥浆池、沉淀围护设臵，设臵泥浆循环系统、钻机及钻具进出场及安拆、移位、造浆、钻进、提钻、换浆、清孔、清除废浆碴等沉淀物，钻碴在临时场地的堆放。为配合旋挖钻机施工中所需挖掘机、吊车、装卸机、自卸车均由乙方自己提供，施工用水甲方提供水源，机械施工油脂、燃料及机械自身维修费用由乙方负责，其单价已综合包括了完成该工程项目合同作业内容所需全部机械费用、人工工资和管理费等，施工期间单价不做任何调整。验工后乙方应提供机械租赁费收据。收据金额为：

5、挖机在租赁中如出现被盗或人为破坏甲方负责赔偿。

八、综上所述，甲、乙双方互相遵守，确保施工正常进行。本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

因变设计增减的费用，由甲乙根据现场施工数量，按附表一中的相关单价计算工程施工机械费用的增减额。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程设备租赁合同(篇10)

出租方：（以下简称甲方）

承租方：（以下简称乙方）

为加快施工进度，乙方需要租用甲方机械设备。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，经甲、乙双方友好协商特签订本合同。

二、租赁时间及租赁费用的结算：

（不足个月按个月计算；每月租金元，超出每天每台按元收取。如乙方租赁时间不足合同日期一半时，甲方收乙方70%租金作为补偿金。操作工工资食宿费用由乙方承担。如乙方超出合同约定时间继续租用时应在合同期满前十五日内重新签订续租合同。新设备进场配重予制由乙方负责。

（2）机械设备进场前，乙方应先预付人民币：元作为押金，待设备使用结束，经检查机械无损后退还，或在租赁后期在租金中扣除。设备进场后乙方应在24小时内检查验收机械设备可否正常使用。如不按约定时间验收并提出异议要求整改，即视为该设备合格，可以正常使用。并开始付在用租金。

（3）结算方式：每月日结算租金，乙方如不能按合同结算租金，甲方有权停止其设备的使用。

三、机械设备进退场费包括安装费、拆卸费、技术指导费、运输费、吊装费、人工费，由下列两种方式任选一种作为依据。

（1）机械设备进退场费为元，由乙方提供，进场时一次性付清。

（2）机械设备的进退场费由乙方承担，退场时由乙方将承租设备送至甲方指定地点，只限颍上城区范围内。

四、双方的权利和义务

（工具齐全，保证乙方能够正常使用。如果当地技监部门对设备进行检验，甲方积极配合，按技监部门要求提供各种相关技术资料。

（

（保养。

（4）甲方在租赁期间内不得将该设备抵押转让等，必须保证乙方正常在用。

（5）乙方负责设备的看管，并搞好设备进退施工现场时场地，人员干扰及其他外部环境的协调，如由此造成的进退场日期延误所产生的费用由乙方支付。

（电器、电机、钢丝绳等如发生损坏其维修更换由乙方支付相关费用。

五、合同自签字时生效，如双方产生纠纷可向颍上县人民法院提出诉讼。该合同一式两份，每份乙双方各执一份。未经双方同意不得私自改动条款内容，否则无效。

甲方（公章）：_________    乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________  法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日   _________年____月____日

建筑机械设备租赁合同精选

人们的法律意识越来越高，合同已经在我们的日常生活中大量被使用。签订合同是具有法律效应的，对于以后有纠纷可以更好的解决。写合同时如何保证详略得当呢？为此，小编特意呈上“建筑机械设备租赁合同精选”，我们后续还将不断提供这方面的内容。

合同怎么写合法？合同在很多场合里出现身影。合同目的具有确定性，接下来是栏目小编准备的“建筑机械设备租赁合同精选 ”，请仔细阅读我们网页的内容希望对您有所帮助！

甲方（出租单位）：__________________

乙方（承租单位）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为明确甲，乙双方的权利，义务关系，本着互利互惠，共同发展的宗旨，经双方协商一致，签订本合同。

一、租赁设备名称，型号规格，参数，数量：

设备名称：__________________。

规格型号：__________________。

产品参数：设备按甲方提收购租赁产品生产厂家上标准配置，塔式起重机地面以上高度为50米，甲方提供的设备必须是_________年以后出厂。

数量：甲方向乙方提供型号为QTZ40塔式起重机壹台，型号为QTZ63塔式起重机贰台，包括附墙，升节，并提供设备配件。

二、地点：乙方承建项目“现代？森林小镇”施工现场（以乙方负责人郭祥林，王军道指定地点为准）。

三、租赁时间：

以实际租赁时间为准（每台塔机租赁时间按实际分别记取），租赁期不足5个月按5个月记取；时间记取从甲方安装调试完，经乙方验收合格，交付乙方正常使用之日起至接到乙方通知拆除之日止。期间停工按15日计算，不计租赁费。如因乙方原因（包括：1、脚手架等物件阻碍塔吊降节。2、场地道路使甲方车辆不能进出正常运输。3、按合同未付清租赁费又不能达成新协议。）使设备无法出场，则视为乙方按合同继续使用甲方设备，租金连续计算至甲方设备满足出场条件之日止。

四、租赁价格及付款方式：

1、进出场费：QTZ40型为人民币壹万玖仟元整（￥19000元/台）；QTZ63型为人民币贰万贰仟元整（￥220/人（含伙食费）。乙方根据实际到场人员数（2人以下）在下月20日支付上月工资（不足一月的，按天计算）。

4、设备进出场、安装、检测和拆除均由甲方负责。

五、甲方责任：

1、设备租赁期间的所有权属甲方，未经甲方同意，乙方不得在租赁设备上增加或拆除任何零件。

2、负责设备的维护、保养；当设备出现故障时4小时内派人完毕，一般故障当天内解决，排故时间超过24小时则按实际天数扣数，不足一天的按一天扣除；严重故障不超过3天，否则按实际耽误时间扣除租赁天数并赔偿乙方施工人员的停工损失。主体施工期间，大修只允许一次。

3、他塔吊租赁期间，甲方应派专人组织协调塔吊起重工作和维修工作，以便塔机正常运行，并根据工程进度情况及时安排升节和附墙，以此来保证乙方24小时正常使用（每星期进行24小时不间断施工不能超过2次），随机司机必须持证上岗，及加盖甲方公章的上岗证

4、根据乙方的电话通知，负责安排进场计划。在乙方通知安装塔吊72小时内安装完毕（除雨、雪、大风天气外），并调试合格。

5、确保塔吊使用期间的安全，承担因设备本身质量问题和塔吊安装及操作不当造成的事故和损失。

6、甲方每台塔吊提供一个砼料斗、地脚螺栓、附墙佳预埋件等配件。

7、塔吊钢筋混凝土基础由乙方负责，甲方负责提供设备基础施工图纸、施工方案及相关资料，参与设备基础定位、机脚预埋以及基础完成之后的验收工作，平衡块费用由甲方承担。甲方在进场前应该提供设备各种技术资料参数、出场合格证、安拆资质证书、公司营业执照复印件（加盖公司公章）。

8、塔吊安装完毕后，在15天内需向乙方提供自检、主管机关检测报告并向当地部门办理验收合格准用证，费用由甲方自理。

9、塔吊进场前，保证整机的外观及施工现场的文明施工，若整机外观达不到现场文明施工要求，甲方应在塔吊安装完毕后5天内完成，否则乙方不予以验收，同时要满足现场施工要求，否则按每延误一天处罚1000元，从甲方的进出场费中直接扣除。

六、乙方责任：

1、租赁期间，享有设备的使用权，甲方操作人员不听指挥，违反操作规则，有权要求换人。

2、负责租赁设备基础设施（甲方提供图纸），必须按图施工，做好隐蔽记录，配合甲方做好安装及检测所需材料，保证基础满足施工要求。

3、有权要求甲方根据工程进度及时做好升节，附墙服务，满足工程进度要求，附墙，升节提前三天通知甲方；如需附墙，负责预埋件的埋设和附墙安全走台的搭建与拆除。

4、维护施工现场正常秩序，维护甲方设备不受外来侵害，未经甲方许可，不能以任何理由转移使用地点或转租、转借给第三者，更不能作自有财产转卖或进行抵押。

5、遵守设备安全操作规程，不强令司机违章作业，否则甲方有权拒绝作业。允许司机每天抽少量时间对设备进行检查保养（甲方保证不影响乙方项目正常施工）。

6、负责甲方派出的随机人员的住宿。

7、设备安装、拆除时指派一名现场施工人员协调有关事项，提前5天通知甲方退场时间。

8、将设备所需电源（380V±5V）送至设备底部，配置单独的标准配电箱。

七、违约责任：

（一）、甲方的违约责任：

1、未按时按质按量提供租赁设备，每延误一天处罚1000元。

2、未按时完成报装、报检，应承担因此产生的一切损失，同时处以1000元/天的罚款。

（二）、乙方的违约责任：

1、如不能按时交纳租金，需及时与甲方协商；如协商无效，则按照合同约定按时支付租金。

2、有意拖欠支付租金，甲方有权停止设备运行直至拆回租赁设备。

3、如有转让、转租或租赁设备变卖、抵押等行为，除甲方有权解除合同，限期如数收回租赁设备外，乙方还应向甲方偿付违约期租金5%的违约金。

八、其他约定事项：

1、甲方向乙方办理租金和进出场费结款手续时提供甲方公司正规税控发票，塔吊司机工资由甲方提供加盖甲方公章的人员工资表；

2、设备租赁期间，乙方如遇特殊情况而需停工超过一个月，书面通知甲方，停工期间，甲方按租赁单价的50%收取租金；如报停超过三个月以上，甲方有权书面通知乙方后，拆除设备出场。

九、争议的解决：

本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应及时友好协商解决，如协商解决不了时，双方同意向武汉仲裁委员会申请仲裁。

十、甲方向乙方提供营业执照或税务登记证以及法人、委托代理人身份证复印件。

本合同未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方共同协商，做出补充规定，补充规定和本合同具有同等效力。

本合同用中文书写，一式叁份，甲方执壹份、乙方执贰份。双方代表签字后生效，有效期自签订之日至价款结清为止。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

[合同]电子版建设工程协议其一

随着法制社会越来越规范我们的日常生活当中合同越发重要。签订合同具有法律效应，可以合法保障我们的权益。您知道什么样的合同才是规范的吗？推荐你看看以下的[合同]电子版建设工程协议其一，供大家借鉴和使用，希望大家分享！

当法治的理念逐渐变得更为完善时，对于我们来说，合同的重要性不言而喻。要注意试用期内也要签合同，一份规范的合同应该怎么编写？此次栏目小编为大家整理的是一篇关于“[合同]电子版建设工程协议其一 ”的文章，祝你能够通过学习和工作成为更好的自己！

发包单位：________________________（甲方）

承包人：________________________（乙方）

根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第1条：工程概况

工程名称：________________________

工程地点：________________________

工程内容：________________________

含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水（抽水工具由甲方提供）、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。

工程总价：按下室占地面积×18元（此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差）。

工期：________________________

第2条：合同使用标准和法律

1、合同使用标准：GBJ7—89、JGJ94—94

2、适用法律：中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例

第3条：甲方工作

1、公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。

2、按照合同条款按时按量支付工程款。

3、如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

4、负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。

5、对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务（或整改内容）的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议；中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。

第4条：乙方工作

1、乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止。

2、乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。预留钢筋必须按甲方的要求所预留。破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。

3、前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工，施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。

4、乙方进场后，甲方负责提供住宿及生活水电，乙方自带破桩工具（包括空压机）。在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合，确保施工进度以保证工程的如期完成。乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。

第5条：工程款

工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应承担乙方停工期间的一切损失。乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只提供收款收据。

第6条：合同的生效与终止

合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。

第7条：合同份数

甲乙双方各执2份。

第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

设备租赁合同补充协议通用7篇

在人们对于法律的了解加深之后，我们在很多场合下都会使用到合同。签订合同时不能把自己的意志强加于人，一份完整有效的合同到底如何写？以下是小雨596的编辑为您收集的最新有关“设备租赁合同补充协议”的范文，这份报告仅供参考具体实施建议您根据实际情况作出调整！

设备租赁合同补充协议 篇1

甲方：(出租方) 乙方：(承租方)

签订日期： 年 月 日

签订地点：

签订说明：

甲方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，为乙方提供设备租赁服务。甲乙双方就设备租赁合同的具体内容，经充分协商达成如下补充协议：

一、设备租赁范围

1.1 设备名称、型号、数量、单价、金额：

设备名称：

型号：

数量：

单价：

金额：

设备名称：

型号：

数量：

单价：

金额：

1.2 设备租赁期限：

设备租赁期限自 年 月 日起至 年 月 日止，共 个月。

设备租赁期间，乙方应在租赁期限内妥善使用设备，并承担设备在使用期间造成的一切损失和维修责任。

1.3 设备租赁期间，乙方应遵守甲方提供的设备使用说明，按照甲方的要求正确使用设备，爱护设备，保证设备的正常运行。

1.4 设备租赁期间，乙方不得擅自改变设备结构和性能，不得损坏或擅自拆除设备。乙方在租赁期间发生的一切问题和故障，必须及时向甲方报告，由甲方在接到报告后 小时内予以解决。

1.5 设备租赁期间，乙方不得利用设备从事非法活动，不得将设备捐赠给任何非甲方利益相关方。

1.6 设备租赁期间，乙方不得将设备转让、转租、转借、出售、抵押、抵押给第三方或用于非法活动。

二、设备租赁费用

2.1 设备租赁费用包括设备租金、押金、手续费、税费等。

设备租金：

押金：

手续费：

税费：

设备租赁费用共计：人民币 元(大写： )

2.2 设备租赁费用支付方式：

乙方应在租赁期限内，按照甲方要求，将租赁费用支付给甲方。

2.3 设备租赁费用支付期限：

设备租赁费用支付期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

2.4 乙方支付租赁费用时，必须提供真实有效的银行账户信息。

三、设备维修

3.1 设备维修由甲方负责。

设备维修的周期和方式：

设备维修的周期：自设备交付之日起 日内。

设备维修的方式：

维修费用：

维修费用由乙方承担，费用标准按甲方提供的维修费用表执行。

3.2 设备维修由乙方自行负责。

设备维修的周期和方式：

设备维修的周期：自设备交付之日起 日内。

设备维修的方式：

维修费用：

维修费用由乙方承担，费用标准按甲方提供的维修费用表执行。

四、设备保养

4.1 设备保养由甲方负责。

设备保养的周期和方式：

设备保养的周期：自设备交付之日起 日内。

设备保养的方式：

维修费用：

维修费用由乙方承担，费用标准按甲方提供的维修费用表执行。

4.2 设备保养由乙方自行负责。

设备保养的周期和方式：

设备保养的周期：自设备交付之日起 日内。

设备保养的方式：

维修费用：

维修费用由乙方承担，费用标准按甲方提供的维修费用表执行。

五、设备保险

5.1 设备保险由乙方自行购买。

乙方应在租赁期限内，按照甲方提供的保险费用表，向甲方支付保险费用。

5.2 设备保险范围：

保险范围：

保险费用：

保险费用由乙方承担，费用标准按甲方提供的保险费用表执行。

六、设备租赁期限

6.1 设备租赁期限：

设备租赁期限自 年 月 日起至 年 月 日止，共 个月。

设备租赁期间，如乙方提前终止租赁，乙方应提前 个月向甲方提出，甲方应在收到乙方书面申请后 日内，与乙方终止合同，并退还乙方的租赁费用。

6.2 设备租赁期间，如乙方需要提前终止租赁，乙方应提前 个月向甲方提出，甲方应在收到乙方书面申请后 日内，与乙方终止合同，并退还乙方的租赁费用。

六、设备租赁终止

7.1 设备租赁终止时，乙方应向甲方结清租赁费用，并交还甲方所租赁的设备。

设备结清日期：

设备归还日期：

设备归还地点：

设备结清方式：

设备结清方式：

7.2 设备租赁终止时，如乙方未结清租赁费用，甲方有权解除租赁合同，并要求乙方赔偿甲方因此而产生的损失。

七、违约责任

8.1 乙方未能按照合同约定的期限支付租赁费用的，每逾期一日，应向甲方支付逾期费用 元。

逾期费用的计算方式：

逾期费用：

逾期费用由乙方承担，费用标准按甲方提供的逾期费用表执行。

8.2 乙方未能按照合同约定的期限结清租赁费用的，每逾期一日，应向甲方支付逾期费用 元。

逾期费用的计算方式：

逾期费用：

逾期费用由乙方承担，费用标准按甲方提供的逾期费用表执行。

八、设备租赁争议

9.1 设备租赁期间，因设备租赁发生争议，双方应协商解决。

协商不成的，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。

9.2 设备租赁期间，如发生争议，双方应友好协商解决。

九、其他约定事项

10.1 设备租赁期间，双方应遵守国家法律法规、政策及相关规定，不得利用设备从事违法活动。

10.2 设备租赁期间，乙方不得擅自改变设备结构和性能，不得损坏或擅自拆除设备。

10.3 设备租赁期间，乙方应承担设备在使用期间造成的一切损失和维修责任。

10.4 设备租赁期间，如发生设备故障，乙方应在接到甲方通知后 小时内予以解决。

10.5 设备租赁期间，如发生设备损坏，乙方应承担修复责任，费用由乙方承担。

10.6 设备租赁期间，如发生设备租赁纠纷，甲方有权对设备进行维修和保养，费用由乙方承担。

10.7 本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

10.8 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：(盖章) 乙方：(盖章)

签字： 签字：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

设备租赁合同补充协议 篇2

甲方，

联系人，

电话，

乙方，

联系人，

电话，

甲方为开展自身影视业务，向乙方租用影视器材，双方本着友好平等的精神订立如下协议，以保护双方合法权益。

一、租用器材

1.甲方向乙方租用广播影视器材及其相关附件清单如下，

器材名称及型号

机号

数量

价值

备注

单价/天

备注，器材是否含有如下配件，请双方予以检查以免遗忘。

镜头盖，。

适配器，。

音视频线，。

2.甲方授权领取器材人员，。

联系方式，。

身份证号，。

二、租用期限

1.期限，自年月日起至年月日止，共计天。不足半天的，按半天计费;超过半天的，按一天计费。

如实际领取日期与上述日期不一致，应按实际领取日期开始计费。

2.甲方要延长租用期限的，应提前告知乙方并征得乙方同意。如同意顺延，则租金按第一条规定的租金标准相应计算。

三、租金与支付

1.总计租金为人民币。

2.甲方应支付押金为，￥元。

3.甲方应于租赁期限开始前向乙方支付租金与押金共计￥元。

4.甲方归还租用器材且无损坏后，乙方应在内将押金退还甲方。

5.甲方未经乙方同意，在租赁期限结束后拒不归还的，应按正常租金标准的%支付器材占用费。

6.乙方指定收款帐号，。

开户行，。

户名，。

四、附则

1.甲方人员在接收租用器材时，请务必检查所租器材的外观完好程度和功能是否属于正常状态，确认后再行签收。

甲方人员的签收即代表认可租赁器材的数量与质量。

2.甲方在租用期间必须保证器材的安全，不得用于违法用途。

3.甲方原因导致租用器材损坏的，甲方应进行维修。有无法维修或丢失等情形的，应按器材第一条约定的器材价值进行赔偿。

甲方维修导致不能使用期间，应继续计算与支付租金。

4.甲方需要对乙方进行赔偿的，乙方有权从押金中扣除。押金不足以赔偿的，甲方仍应赔偿差额。

5.本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

签署时间，年月日

甲方，

法定代表人或授权代表，

乙方，

法定代表人或授权代表，

设备租赁合同补充协议 篇3

甲方xx县xx农村信用合作社。

乙方

甲乙双方经过充分协商，就xx县xx养鱼场资产租赁事宜，达成如下协议：

一、甲方依据xx县人民法院（20xx）x执字第号民事裁定书取得xx县xx养鱼场的全部产权。为便于经营，自愿将该场租赁给乙方经营。

二、租赁期限为年，自年月日起至年月日止。

三、租赁费用每年元，共计元。本合同签订当日支付本年度租赁费，以后每年1月1日至1月31日支付当年租赁费。租赁费以现金方式支付。

四、租赁财产范围以本合同所附财产清单为准；甲乙双方每年12月对租赁财产进行清点。

五、租赁期间，乙方应按照租赁财产的正常用途使用，不得损毁、转让、抵押、转租，不得进行破坏性经营。

六、乙方增添经营所需的附属设施，必须征得甲方书面同意，未经书面同意，不得擅自增添。所增添的附属设施，租赁期满，由甲方无偿取得。

七、乙方对租赁财产进行增值性改良的，应当书面通知甲方，改良性费用由乙方承担。

八、未经甲方书面同意，乙方不得对房屋等固定设施进行拆除、改建或进行其它有害固定设施安全的作业。

九、乙方租赁期间发生的债权债务由乙方享有和承担，甲方概不负责。

十、乙方实行自主经营、自负盈亏，甲方不干涉乙方的具体经营活动。

十一、租赁期间，因租赁财产产权发生的纠纷，由甲方负责解决。

十二、乙方不得利用租赁财产进行违法犯罪活动。

十三、租赁期间，因租赁财产所发生的一切税费，由乙方承担。

十四、乙方未按约定期限和数额支付租赁费的，应向甲方支付本合同约定全部租赁费20％的违约金，同时甲方有权解除本合同。

十五、因乙方行为造成租赁财产损毁、灭失的，由乙方承担损害赔偿责任。

十六、本合同未尽事宜，由双方协商予以补充，补充协议作为本合同的组成部分。

十七、本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。

十八、本合同一式三份，甲乙双方各持一份，报甲方主管部门xx县农村信用联社备案一份，各份具有同等法律效力。

附：1、（20xx）x执字第号民事裁定书

2、租赁财产清单

甲方xx县xx农村信用合作社

法定代表人

乙方

二○○x年六月日

设备租赁合同补充协议 篇4

出租方:____________________(以下简称甲方)

承租方:____________________(以下简称乙方)

兹因甲方机械设备不能满足乙方的施工需要,部分机械设备必须进行改造，双方根据《中华人民共和国经济民法典》及有关规定并结合工程具体情况，为明确甲方与乙方的权利义务关系，经双方协商，在遵守原设备租赁合同(6月21日签定)的基础上签订本补充协议，并互相遵照执行。

第一条：改造机械设备概况：

js500搅拌机2台：上料斗爬轨加长;

螺旋输送机2台(含水泥称)：水泥直接输送到搅拌筒里。

要求以上设备状况良好，砼拌合能力达到35立方/小时以上，并必须能满足乙方的其它施工要求。

第二条：改造设备的所有权和使用权：

⒈甲方拥有对改造设备的所有权。

⒉乙方在本合同规定的范围内拥有以上设备的使用权。

第三条：租金结算方式：

在原租赁合同综合单价24.2元/立方的基础上上浮1.8元/立方，合计为26元/立方(贰拾陆元每立方)。

第四条：违约责任：

甲乙双方必须严格履行本补充协议的各项条款，未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本协议。

第五条：本协议一式四份，双方各执二分，双方签字盖章后生效。

甲方：____________________(盖章) 乙方：____________________(盖章)

法定代表人：____________________法定代表人：____________________

委托代理人：____________________委托代理人：____________________

电话：____________________电话：____________________

______年______月______日

设备租赁合同补充协议 篇5

甲方：

法定代表人：

地址：

联系方式：

乙方：

法定代表人：

地址：

联系方式：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，本着平等、互利、协商的原则，就设备租赁合同的事宜，订立本补充协议。

一、设备名称、数量、价格

1.设备名称：

2.设备数量：

3.设备价格：

二、设备运输

1.设备运输方式：

2.设备运输费用：

3.设备运输时间：

4.设备运输地点：

三、设备验收

1.乙方应在租赁期满前10日内，将设备运至甲方指定地点，并协助甲方对设备进行验收。

2.设备验收标准：

3.设备验收结果：

四、设备维护

1.设备维护责任：

2.设备维护方式：

3.设备维护时间：

4.设备维护地点：

五、设备更新

1.设备更新内容：

2.更新方式：

3.更新费用：

六、设备保险

1.乙方应向甲方购买设备保险，保险费用由乙方负担。

2.保险内容：

3.保险费用：

七、租赁期间费用

1.租赁期间费用：

2.费用承担：

3.费用标准：

八、设备保养

1.设备保养责任：

2.设备保养方式：

3.设备保养时间：

4.设备保养地点：

九、设备退役

1.设备退役时间：

2.退役方式：

3.退役费用：

十、违约责任

1.任何一方违反本协议约定，须向对方承担违约责任。

2.违约责任的计算方法：

3.违约责任承担：

十一、争议解决

本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决或申请有关部门调解；协商或调解不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十二、其他

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

3.本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________

法定代表人：______________法定代表人：______________

委托代理人：______________委托代理人：______________

地址：______________地址：______________

电话：______________电话：______________

开户银行：______________开户银行：______________

账号：______________账号：______________

设备租赁合同补充协议 篇6

甲方：(出租方)

地址：

联系方式：

乙方：(承租方)

地址：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就设备租赁合同的事宜，经双方协商一致，达成如下补充协议：

一、设备清单

1.设备名称：

2.设备型号：

3.设备数量：

4.设备单价：

5.设备总价：

二、设备保养维护

1.设备保养：在租赁期内，乙方应定期对设备进行保养，确保设备正常运行。

2.设备维护：乙方应定期对设备进行维护，确保设备正常运行。

3.设备维修：在设备出现故障时，乙方应及时进行维修，并保证维修及时、彻底、安全。

4.设备保险：乙方应购买设备保险，以确保设备在使用期间受到意外损坏时能够得到赔偿。

三、设备租赁期

1.设备租赁期：本合同自签订之日起至本合同到期之日止。

2.设备租赁期结束后，乙方应在15日内将设备归还给甲方。

3.设备租赁期结束后，如设备需要进行维修，乙方应提前10日向甲方报修，甲方应在接到乙方报修通知后15日内组织维修。

4.设备租赁期结束后，如设备需要进行更新，乙方应在向甲方报修后15日内完成更新，并承担更新费用。

四、设备押金

1.设备押金：乙方应向甲方支付设备押金，押金金额应相当于设备总价的20%。

2.设备押金期限：本合同到期之日，乙方应将设备归还给甲方，甲方应在收到乙方归还设备后3日内，退还乙方设备押金。

3.设备押金退还方式：设备押金由乙方直接退还给甲方。

4.设备押金备注：在租赁期内，如乙方未按约定用途使用设备，或未按约定期限归还设备，甲方有权扣除设备押金。

五、设备损坏赔偿

1.设备损坏：在租赁期内，乙方不得故意损坏设备。如乙方因使用不当或设备故障导致设备损坏，乙方应承担设备损坏的赔偿责任。

2.设备损坏赔偿金额：乙方应向甲方赔偿设备损坏金额，赔偿金额应相当于设备损坏金额的30%。

3.设备损坏赔偿期限：乙方应在向甲方报修后15日内完成赔偿，并承担赔偿费用。

4.设备损坏赔偿备注：在租赁期内，如乙方未按约定用途使用设备，或未按约定期限归还设备，甲方有权扣除设备押金。

六、设备租赁期费用

1.设备租赁期费用：设备租赁期费用包括设备租金、设备押金、设备保险、设备维护、设备保养等费用。

2.设备租赁期费用结算方式：本合同到期之日，乙方应将设备归还给甲方，甲方应在收到乙方归还设备后3日内，向乙方结算设备租赁期费用。

3.设备租赁期费用备注：在租赁期内，如乙方未按约定用途使用设备，或未按约定期限归还设备，甲方有权扣除设备租赁期费用。

七、设备租赁期争议解决

1.设备租赁期争议：在租赁期内，因设备租赁期内的争议，双方应通过协商解决。

2.设备租赁期争议解决方式：在协商不成的情况下，双方可向当地人民法院提起诉讼。

八、其他约定

1.其他约定：双方应严格遵守本合同的约定，如有违反，应按照合同有关条款承担违约责任。

2.其他约定：本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

3.其他约定：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：(签字)

乙方：(签字)

日期：

日期：

设备租赁合同补充协议 篇7

出租方:(以下简称甲方)

承租方： (以下简称乙方)

兹因甲方机械设备不能满足乙方的施工需要,部分机械设备必须进行改造，双方根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定并结合工程具体情况，为明确甲方与乙方的权利义务关系，经双方协商，在遵守原设备租赁合同(6月21日签定)的基础上签订本补充协议，并互相遵照执行。

第一条：改造机械设备概况：

js500搅拌机2台：上料斗爬轨加长;

螺旋输送机2台(含水泥称)：水泥直接输送到搅拌筒里。

要求以上设备状况良好，砼拌合能力达到35立方/小时以上，并必须能满足乙方的其它施工要求。

第二条：改造设备的所有权和使用权：

⒈甲方拥有对改造设备的所有权。

⒉乙方在本合同规定的范内拥有以上设备的使用权。

第三条：租金结算方式：

在原租赁合同综合单价24.2元/立方的基础上上浮1.8元/立方，合计为26元/立方(贰拾元立方)。

第四条：约责任：

甲乙双方必须严格履行本补充协议的各项条款，经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本协议。

第五条：本协议一式四份，双方各执二分，双方签字盖章后生效。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)

电话：电话：

二00六年八月六日